массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 данной статьи, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации (части 7, 8). В части 24 этой же статьи предусмотрено, что порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, официальный сайт и (или) информационные системы, требования к информационным стендам , на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний определяются уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Аналогичные положения содержатся в частях 4 и 5 статьи 28 Закона № 131-ФЗ. Таким образом, приведенные положения призваны обеспечить каждому заинтересованному лицу возможность выразить свою позицию в отношении предполагаемых градостроительных решений и гласность при их подготовке и принятии, а
первой инстанции, ФИО1 обратилась в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации с апелляционной жалобой, в которой поставлен вопрос об отмене решения суда первой инстанции и принятии по делу нового решения об удовлетворении заявленных административных исковых требований. Полагает, что судом нарушены положения статьи 8 К АС РФ и части 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку не приобщены к материалам дела копии исследованных судом книг с подписными листами, что повлекло нарушение ее права предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 45 КАС РФ. Кроме того, судом первой инстанции не дана оценка неоднократному использованию ФИО2 своего служебного положения, поскольку им размещались агитационные материалы на информационныхстендах управы района Соколиная гора г. Москвы. Также, по ее мнению, суд не учел представленные ею доказательства о нарушении процедуры принятия окружной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата в депутаты ФИО2 Относительно доводов апелляционной жалобы участвующим в деле прокурором,
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 данной статьи, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации (части 7, 8). В части 24 этой же статьи предусмотрено, что порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, официальный сайт и (или) информационные системы, требования к информационным стендам , на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний определяются уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Аналогичные положения содержатся в частях 4 и 5 статьи 28 Закона № 131-ФЗ. Таким образом, приведенные положения призваны обеспечить каждому заинтересованному лицу возможность выразить свою позицию в отношении предполагаемых градостроительных решений и гласность при их подготовке и принятии, а
не следует, что просрочка в выполнении работ возникла по вине заказчика. Так, письмом от 21.12.2020 исполнитель предложил заказчику рассмотреть варианты эскизов стендов, при том, что срок завершения работ по разработке таких эскизов и изготовлению стендов – не более 15 календарных дней с даты подписания контракта, то есть до 09.12.2020. Доказательств наличия у исполнителя каких-либо препятствий в разработке дизайн-проектов и изготовлении каркаса стендов, в материалы дела не представлено. В техническом задании к контракту поименованы требования к информационному стенду , в том числе представлена схема металлоконструкции. Доказательств направления заказчику уведомлений о приостановлении выполнения работ в связи с наличием препятствий в выполнении работ, необходимостью разъяснений технического задания к контракту, осуществлением иных согласований, без которых выполнение работ не может быть продолжено, истцом в материалы дела не представлено. В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее
в рамках настоящего дела не определены, отклоняются судом, поскольку, как указано ранее, бремя опровержения презумпции вины подрядчика в ненадлежащем результате работ в пределах гарантийного срока лежит именно на нем. О назначении экспертизы в отношении результата работ по посадке газона общество в порядке статьи 82 АПК РФ не заявляло, иных доказательств причин невсхожести газона, не связанных с ненадлежащим выполнением работ по его посеву, в материалы дела не представило. Не соглашаясь с требованиями об устранении недостатков работ по покраске информационныхстендов , ответчик указывает, что данный вид работ не предусмотрен проектом и сметой. Доводы общества об отсутствии в проектно-сметной документации работ их по покраске являются несостоятельными, поскольку в сметную документацию включена стоимость окрашенного информационного стенда, что подтверждается коммерческим предложением и локальным сметным расчетом № 02-02-06, условия которых ответчик принял при подписании контракта. С учетом того, что установка информационного стенда является частью комплексного благоустройства общественной территории, подрядчиком несет ответственность за надлежащее состояние
обязанности установить информационный стенд с образцами запросов об оказании муниципальной услуги, их заполнения и перечня документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги субъектам предпринимательской деятельности. Исковые требования обоснованы тем, что в ходе проведенной проверки прокуратурой было установлено, что в Администрации не оформлен информационный стенд об оказываемых муниципальных услугах. Согласно п. 12 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги предусматривает требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги. Данное требование закона административным ответчиком не соблюдается, в связи с чем прокурор просит признать бездействие Администрации незаконным и возложить на Администрацию обязанность в срок до <ДД.ММ.ГГГГ> установить информационный стенд с образцами запросов об оказании муниципальной услуги, их заполнения и перечня документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги субъектам предпринимательской деятельности, В судебном заседании представитель Фурмановский межрайонный прокурор Ширшин
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. В соответствии с частью 24 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования на основании положений настоящего Кодекса определяются: порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам; организатор общественных обсуждений или публичных слушаний; срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; официальный сайт и (или) информационные системы; требования к информационным стендам , на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Как предусмотрено частями
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. В соответствии с ч. 24 ст. 5.1 ГрК РФ, уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования на основании положений настоящего Кодекса определяются: 1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам; 2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний; 3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 4) официальный сайт и (или) информационные системы; 5) требования к информационным стендам , на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Во
