установленного пунктом 2.1.1 контракта срока - 04.07.2016 (вместо 29.06.2016), что подтверждается письмом общества "ДРСУ-1" от 04.07.2016 № 274. Письмом от 08.07.2016 № 571-вх заказчик в разумный срок произвел согласование состава асфальтобетонных смесей. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции полагает, что просрочка в выполнении работ вызвана действиями самого подрядчика, оснований для вывода о том, что заказчик не оказал подрядчику содействие в выполнении работы в объеме и в порядке, предусмотренных контрактом, не имеется. Кроме того, журнал укладки асфальтобетонной смеси свидетельствует о том, что подрядчик 07.07.2016 приступил к выполнению ремонта с применением асфальтобетонной смеси, работу не приостановил, об обстоятельствах, препятствующих завершению работ в срок, заказчика не предупредил. Следовательно, ответчик не вправе ссылаться на необходимость согласования асфальтобетонных смесей при рассмотрении настоящего иска (пункт 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации). Довод заявителя жалобы о несоразмерности взысканной неустойки не принимается апелляционным судом ввиду следующего. Согласно части 7 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации новые
и пр. Салавата Юлаева в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» согласно муниципальному контракту от 05.02.2015 № 0301300371014000086-0121878-01 не содержит подписи подрядчика, в также в данном акте не указана дата составления, дата отчетного периода, номер муниципального контракта и отсутствует исполнительная документация. Поэтому в соответствии с муниципальным контрактом от 05.02.2015 № 0301300371014000086-0121878-01 для принятия акта выполненных работ необходимо предоставить полную исполнительную документацию, а именно: журнал производства работ, журнал учета входящих материалов и журнал укладки асфальтобетонной смеси ; акты скрытых работ; исполнительную схему, сертификаты, паспорта, счета и накладные на материалы. Истец 26.02.2016 направил ответчику претензионное письмо с требованием оплатить долг, оставленное ответчиком без ответа. Ненадлежащее исполнение управлением обязательств заказчика по оплате выполненных работ, наличие задолженности в размере 6 011 085 руб. 69 коп. послужили поводом для обращения общества «ЗЕМФИРА» в суд с рассматриваемыми исковыми требованиями. Предъявляя встречные исковые требования, управление сослалось на то, что работы по спорным муниципальным контрактам общество
намерения уклоняться от исполнения контракта. Так пунктом 3.2. Контракта установлен общий срок выполнения работ по контракту, согласно которому срок окончания работ: 31.08.2021. Разрешительная документация Подрядчиком в полном объеме получена 05.07.2021, Ордер (разрешение) на производство земляных работ получен 21.06.2021. Однако после этого сторонами контракта подписано дополнительное соглашение от 16.07.2021, которым предусмотрено, в том числе изменение объема работ по контракту (Общество подписало соглашение 19.07.2021). ООО «Страда СРО» подтверждение своей добросовестности представлены общий журнал выполнения работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси . Общество пояснило, что ход работ осложнялся наличием обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и препятствующих выполнению работ, а именно, в районе тротуара от дома № 41 по пр. Ленина до объездной дороги (к ул. Солнечной) имеются вскрытые коммуникации, складированы железобетонные изделия. Судом так же принято во внимание, что Подрядчик обращался к Заказчику с запросом о предоставлении информации о сроках завершения работ сторонней организацией - ООО "Универсал-Электрик", препятствующих окончанию работ со стороны ООО "Страда
указанная в запросе подрядчика о предоставлении аванса. На основании пункта 4.1. данного контракта приемка объекта заказчиком производится в течение 10 дней с момента окончания работ и предоставления исполнительной документации подрядчиком. Исполнительная документация предоставляется подрядчиком по окончании работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ВСН 19-89 и др.) и включает в себя: схему с размерами фактически выполненных объемов, карточку подсчета площадей, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на используемые материалы, журнал производства работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси . Пунктом 4.3. названного контракта установлено, что в период ремонта объекта оформляются акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) как в целом, так и по отдельным видам работ и затрат в соответствии с Графиком производства работ, на производство которых подрядчик получил письменное разрешение заказчика. Полное оформление акта подрядчиком завершается не позднее 20 сила отчетного месяца, ежемесячно. В соответствии с пунктом 4.4. контракта № 0372200067813000126 представителем заказчика в процессе оформления акта об окончании работ
оценив фактические обстоятельства дела в совокупности и взаимосвязи, приняв во внимание, что Общество приступило к производству работ, получило разрешительную документацию и ордер (разрешение) на производство земляных работ, уведомило Учреждение о выполнении работ по контракту и направило акты КС-2 и КС-3 с комплектом исполнительной документации, суды не усмотрели в его действиях признаков недобросовестности и умышленного (намеренного) уклонения от исполнения условий контракта в полном объеме. В подтверждение своей добросовестности Обществом представлены общий журнал выполнения работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси . Общество пояснило, что ход работ осложнялся наличием обстоятельств, не зависящих от подрядчика и препятствующих выполнению работ, а именно, в районе тротуара от дома № 41 по пр. Ленина до объездной дороги (к ул. Солнечной) имеются вскрытые коммуникации, складированы железобетонные изделия. Судами принято во внимание подписание дополнительного соглашения от 16.07.2021, которым предусмотрено, в том числе изменение объема работ по контракту; обращение к заказчику с запросом о предоставлении информации о сроках завершения работ сторонней
нормативных документов, действующих на момент сдачи работ. При этом толщина асфальтобетонного покрытия должна удовлетворять требованиям пункта 2.3.1 таблицы параметров, используемых при оценке качества работ, и условий их оценки ВСН 19-89. Исполнительная документация предоставляется подрядчиком по окончании работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ВСН 19-89 и др.) и включает в себя схему с размерами фактически выполненных объемов, карточку подсчета площадей, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на используемые материалы, журнал производства работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси . В соответствии с пунктом 15.1 проекта контракта скрытые ремонтные работы в соответствии с техническим заданием должны приниматься представителем заказчика в соответствии с требованиями, ВСН 19-89 и иными действующими нормативными и руководящими документами. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет заказчика о необходимости проведения приемки. Обязательным приложением к
других нормативных документов, действующих на момент сдачи работ. При этом толщина асфальтобетонного покрытия должна удовлетворять требованиям п.2.3.1 таблицы параметров, используемых при оценке качества работ, и условий их оценки ВСН 19-89. Исполнительная документация предоставляется подрядчиком по окончании работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ВСН 19-89 и др.) и включает в себя: схему с размерами фактически выполненных объемов, карточку подсчета площадей, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на используемые материалы, журнал производства работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси . В соответствии с пунктом 15.1 проекта контракта скрытые ремонтные работы в соответствии с техническим заданием должны приниматься представителем Заказчика в соответствии с требованиями, ВСН 19-89 и иными действующими нормативными и руководящими документами. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет заказчика о необходимости проведения приемки. Также, обязательными приложениями
действий по исполнительному производству. Письмом от 20 августа 2018 года №-о в адрес отдела судебных приставов администрацией направлено сообщение о фактическом исполнении требований исполнительного документа и представлены муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ гола №, акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке выполненных работ (КС№), справка о стоимости выполненных работ (КС№), заключение от ДД.ММ.ГГГГ по результатам экспертизы исполнения муниципального договора от ДД.ММ.ГГГГ №, сертификаты соответствия паспорта на материалы, акты освидетельствования скрытых работ №№, 2, 3, журнал укладки асфальтобетонной смеси от ДД.ММ.ГГГГ, общий журнал работ № от ДД.ММ.ГГГГ. Подготовлено также заключение от ДД.ММ.ГГГГ по результатам экспертизы исполнения муниципального договора от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по ремонту тротуара по <адрес>, в районе <адрес> подготовлено в рамках исполнения ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», регламентирующей, что для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части
