договора подряда (с учетом статьей 432, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 18.05.2010 № 1404/10), спорные отношения регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации). Дата начала работ по договору подряда № 39 от 01.07.2016 – 01.06.2016 (п. 4.1). Согласно пункту 4.2 сроки окончания выполнения работ, по договоренности сторон, в рамках действующего договора до 31.12.2016. Договор подряда № 39 от 01.07.2016 является заключенным. В силу статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд, исследовав условия договора подряда от 21.04.2008, пришел к выводу о том, что на основании статей 432, 708, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации данный договор следует считать незаключенным, поскольку стороны не согласовали его существенное условие о начальном и конечном сроках выполнения подрядных работ. Согласно статье 190 Гражданского кодекса РФ установленный сделкой срок может определяться календарной датой, истечением времени либо указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Дата начала работ по договору подряда определена указанием на события, признак неизбежности у которых отсутствует. Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить подрядчику обусловленную цену после сдачи результатов работы. Наличие письменного договора подряда не является единственным условием возникновения обязанности по оплате выполненных работ. В соответствии с частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результатов работ и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Выполненные ответчиком работы подтверждаются составленными в установленном порядке актами
су - Ижминводы». Договорная стоимость подлежащих выполнению Ответчиком работ составила 1 300 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 216 666 рублей 00 копеек. Порядок расчетов определен в пункте 2.3. договора, согласно которому Истец (Заказчик) перечисляет Ответчику (Подрядчику) авансовый платеж в размере 50% процентов руб. от цены договора. 19.11.2021 года и 23.12.2021 года Истец перечислил Ответчику (платежные поручения №3245 и №3553) аванс в размере 650 000 рублей 00 копеек. Согласно п. 3.1.2. Дата начала работ по договору подряда : 17.11.2021 г. Согласно п. 3.1.3. Дата окончания работ: 27.01.2022 г. В связи с существенным нарушением Ответчиком срока окончания производства работ - 27.01.2022 г. Истец направил в адрес Ответчика Претензию исх. №153 от 06.04.2022 г., в которой заявил об отказе от исполнения договора подряда №14/4 от 17.11.2021. Кроме этого, Истцом было выставлено требование вернуть неотработанный аванс и уплатить неустойку за нарушение срока производства работ в соответствии с п. 10.2 договора подряда. Вышеуказанные
актам о приемке-сдаче выполненных работ (КС-2) от 30.11.2016 № 1 и от 30.12.2016 № 2 ответчиком выполнено работ на сумму 2 325 637 руб. 93 коп. Сумма оплаты, произведенной истцом, превысила объем выполненных работ на сумму 241 927 руб. 87 коп. Согласно п. 4.1 договора подрядчик обязался выполнить работы по договору в течение 9 месяцев с момента начала работ, при условии своевременной оплаты по выставленным счетам. С учетом даты оплаты авансового платежа, дата начала работ по договору подряда – 16 августа 2016 года, срок окончания работ – 16 мая 2017 года. Как следует из искового заявления, работы ответчиком не ведутся. Поскольку в нарушение принятых по договору обязательств ответчик работы не выполнил и результат работ истцу не сдал, последний направил контрагенту претензию от 22.12.2018 в которой просил заключить соглашение о расторжении договора подряда, вернуть проектно-сметную документацию, перечислить остаток суммы авансового платежа и договорную неустойку за несвоевременное выполнение работ, начисленную на основании
усматривается им материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №03/2011 от 07.02.2011 г. на выполнение работ по авторскому надзору за проведением капитального ремонта и технического перевооружения кинотеатра «Арктика», расположенного по адресу: <...>. В соответствии с п. 2.3.1 договора подряда истец перечислил на расчетный счет ответчика аванс в размере 95 000 руб., что подтверждается платежным поручением №82 от 13.04.2011 г. и выпиской по счету. Пунктом 3.1. договора подряда предусматривает, что дата начала работ по договору подряда определяется датой подписания договора подряда. Согласно п.3.3. договора подряда дата окончания работ по договору подряда определяется окончанием строительства объекта строительства и подписания между сторонами договора подряда акта сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда. Работы по авторскому надзору ответчиком не выполнялись, истцом не принимались. В следствии неисполнения ответчиком своих обязательств по договору подряда, а именно: неисполнение работ по авторскому надзору объекта строительства, акта сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда сторонами не оформлялся. В
к договору от 25.01.2017 года №МД-01/17 следует, что полная стоимость установки и изготовления двухмодульного дама составила 428600 рублей. Согласно договору подряда № от 25.01.2017 года, заключенному между истцом и ответчиком, подрядчик обязался выполнить подрядные работы на объекте заказчика, находящемся по адресу Хабаровский район, 16 км Владивостокского шоссе, СНТ «Дружба» участок №, в объемах согласованных в приложении № к договору, в которые входит доставка модулей дома, срок выполнения подрядных работ 5 рабочих дней. Дата начала работ по договору подряда в течение 4-х банковских дней с даты внесения заказчиком оплаты. Стоимость указанных работ составила 65300 рублей (п. 2.2 Договора подряда). 01.03.2017 года ФИО2 произвел оплату аванса в размере 250000 рублей согласно договору от 25.01.2017 года №МД-01/17, а так же согласно договору подряда № от 25.01.2017 года, 30.03.2017 года оплатил 65300 рублей, что подтверждается квитанциями. Таким образом, двухмодульный дом должен был быть изготовлен в срок до 26 апреля 2017 года, что не оспаривал
судебном заседании исковые требования с учетом уточнения поддержали и просили удовлетворить по доводам, изложенным в исковом заявлении с учетом уточнения. ФИО2 суду пояснил, что супруга ответчика ходила к нему на сеансы остеопатии. Через супругу познакомился с ответчиком. Встретились. Ответчиком до него не доведена информация: какие материалы будут приобретаться, когда работы будут начаты, не согласованы размеры фундамента и его расположение. В ходе разговора с ответчиком, последний сказал, что фундамент будет выкладываться из блоков. Дата начала работ по договору подряда от 10 сентября 2020 года, ему (ФИО2) была известна, но он не предполагал, что именно 10 сентября ответчик заедет на территорию и начнет строительство дома. Разбор дома осуществлен ответчиком, но не вывезен строительный мусор: старый шифер, стекловата согласно смете. Мусор он (ФИО2) вывез сам. О том, что мусор не вывезен, ему (ФИО2) сказали лица, проводившую экспертизу по его заявлению. Старые доски, оставшиеся после разборки дома, ответчик сложил. Место выкладки фундамента он (ФИО2)
а именно <данные изъяты> (п. 1.1 договора). В свою очередь, как заказчик обязался создать необходимые условия подрядчику для производства работ, принять и оплатить выполненные работы, обусловленные договором (п. 1.3 договора). Общая стоимость работ согласована сторонами в п. 2.1 договора и составляет <данные изъяты> руб., в которые включены компенсация всех издержек подрядчика, включая стоимость материалов и причитающегося ему вознаграждения. Сроки выполнения работ по условиям договора стороны, его заключившие, согласовали в п. 3.1 договора: дата начала работ по договору подряда – ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания работ по договору подряда – ДД.ММ.ГГГГ. Срок оплаты, оговорен в п. 2.4 договора, и составляет 5 календарных дней с момента подписания договора. ДД.ММ.ГГГГ истец в рамках исполнения принятых на себя обязательств оплатил в кассу ответчика, стоимость услуг по договору в размере <данные изъяты> руб., что подтверждается квитанцией в приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Между тем, в установленный договором срок ответчик не исполнил принятые на себя обязательства. ДД.ММ.ГГГГ
