установленный договором срок по заданию заказчика в соответствии с утвержденной проектной документацией выполнить собственными или привлеченными силами и средствами, с использованием своих материалов комплекс работ стоимостью 73 836 176 рублей 68 копеек по переустройству, перепланировке помещений банка. В пунктах 4.3.1 – 4.5 договора срок выполнения работ, относящихся к переформатированию, определен до 30.08.2012. Срок выполнения работ, не относящихся к переформатированию, определен до 30.09.2012. Датой передачи объекта строительства заказчику является дата подписания акта передачи объекта. Дата окончания работ , согласно документу – акту приемки объекта в эксплуатацию, подписанному обеими сторонами, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Сторонами 25.09.2012 был подписан акт о передаче объекта в гарантийную эксплуатацию. Ссылаясь на то, что после подписания данного акта работы на объекте фактически были закончены только в декабре 2012 года, банк обратился в арбитражный суд с вышеназванным требованием. Исследовав и оценив представленные доказательства и условия договора от 10.04.2012 №
обжалуемых судебных актов, общество «Бамстройпуть» (генподрядчик) и общество «РемСтройГрупп» (подрядчик) 01.09.2014 заключили договор подряда № СФ1/СМР-17А/5, по условиям которого генподрядчик обязался осуществить финансирование, а подрядчик выполнить работы по монтажу и пусконаладке систем вентиляции, кондиционирования и дымоудаления на объекте и иные услуги, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта. Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что предварительная цена договора составляет 30 000 000 руб. В пункте 5.1 договора согласовано, что дата начала работ - дата подписания договора, дата окончания работ – 30.11.2014. В случае расторжения договора в связи с неисполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, аванс подлежит возврату генподрядчику с даты, указанной в извещении генподрядчика об отказе от исполнения договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса по день поступления денежных средств на счет генподрядчика (пункт 4.12.1 договора). В случае нарушения
выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (пункт 1 статьи 706 ГК РФ). Как установлено судами и усматривается из материалов дела, между обществом (подрядчик) и компанией (субподрядчик) 03.06.2013 был заключен договор субподряда № 03/06/13 СП (далее – договор), согласно пункту 1.1 которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса строительных работ. Дата окончания работ установлена 25 июля 2013 года (пункт 1.7 договора). В пункте 14.7 стороны согласовали, что договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения всех обязательств сторон. Платежными поручениями от 14.06.2013 № 859 и от 27.06.2013 № 906 подрядчик во исполнение обязательств по договору перечислил субподрядчику 5 250 000 руб. аванса. Согласно пункту 2 статьи 715 Кодекса, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу
обязался выполнить работы по воспроизводству лесов в границах Звенигородского лесничества Московской области в соответствии с техническим заданием (приложение 5 к контракту), с календарным планом выполнения работ (приложение 7 к контракту), а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. Цена контракта установлена 3 941 816 руб. 09 коп. (пункт 2.1 ).Начало работ согласно пункту 3 контракта - не позднее 6 рабочих дней с момента подписания контракта, дата окончания работ по контракту - 30.09.2018. Календарным планом выполнения работ (приложение 7 к контракту) предусмотрено выполнение работ по осуществлению лесовосстановления и лесоразведения (проведение лесоводственного ухода за лесными культурами) в июне 2018 года на площади 250,00 га, в июле 2018 года на площади 250,00 га. Письмом N исх-13420/27-06 от 26.07.2018 заказчик уведомил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, на основании пункта 8.2.2 контракта. В обоснование исковых требований истец указал, что работы по контракту подрядчиком исполнены
заключен государственный контракт № 1516187379292090942000000/ДС-59/НС на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Благоустройство территории, устройство ограждения, инженерные сети военного городка 59, расположенного по адресу: Санкт- Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 37 а, литер Б». Согласно пункту 2.1 контракта генподрядчик выполняет работы по разработке рабочей документации, строительно-монтажные работы в соответствии с условиями контракта, ведение авторского надзора и работы (услуги) необходимые для ввода в эксплуатацию объекта. В соответствии с пунктом 5.2 контракта дата окончания работ : разработка рабочей документации - 10.10.2015; выполнение строительно-монтажных работ - 15.11.2016; подписание итогового акта приемки выполненных работ - 01.12.2016. Согласно пункту 18.4 контракта в случае нарушения сроков выполнения этапов работ, государственный заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Ссылаясь на то, что генподрядчиком обязательства по контракту выполнены с нарушением сроков, Министерство обратилось в арбитражный суд с соответствующими требованиями. Исследовав, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьей 95 Федерального закона от
установленные договором, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную договором цену. В соответствии с пунктом 2.6. договора, документом, подтверждающим выполнение подрядчиком работ по договору в целом (за исключением работ, выполняемых в течение гарантийного срока) является акт приемки законченного строительством объекта (КС-11). Согласно пункту 3.1. договора сроки выполнения работ определяются в календарном графике выполнения работ (Приложение № 1/1 к договору). Дата начала работ - 10.09.2012. Дата окончания работ (за исключением работ, выполняемых в гарантийный срок) -22.12.2012. На основании пункта 3.2. договора, если в процессе выполнения работ по причинам, не связанным с невыполнением подрядчиком своих обязательств, возникнет необходимость продления сроков работ, такие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением к договору. Согласно пункту 4.1. договора цена выполняемых подрядчиком по договору работ определена на основании проектно-сметной документации и закреплена сторонами в протоколе согласования цены работ (Приложение № 1 к договору). Сводка смет (приложение №
соответствие выполняемых работ организационно-правовому порядку, требованиям проектной документации и законодательства о градостроительной деятельности. При проведении проверки установлены нарушения обязательных для исполнения требований нормативных документов в области строительства, а именно выявлено, что на объекте не завершены работы, предусмотренные согласованным графиком производства работ и программой проверок № 14 от 30.11.2021: - заполнение дверных и оконных проемов КТЗ (соор.3) (согласно графику и программе проверок дата окончания данных работ 15.12.2021); - устройство внутренних стен КТЗ (соор.3) ( дата окончания работ – 18.01.2022); - устройство полимерных наливных полов КПП (coop.15) (дата окончания работ – 07.01.2022); - устройство наливных полов КПП (coop.15) (дата окончания работ – 07.01.2022); - устройство систем вентиляции (монтаж оборудования) КПП (coop.15) (дата окончания работ – 18.01.2022); - устройство систем электроснабжения и освещения КПП (coop.15) (дата окончания работ – 18.01.2022); - устройство слаботочных систем КПП (coop.15) (дата окончания работ – 18.01.2022); - монтаж металлоконструкций Шлюз (coop.16) (дата окончания работ – 30.11.2022); -
д. 1, оф. 453, ОГРН <***>, ИНН <***> (далее – Комитет), и муниципальному казенному предприятию «Управление капитального строительства» городского округа «Город Калининград», место нахождения: 236006, Калининградская обл., Калининград, наб. Адмирала Трибуца, д. 37, ОГРН <***>, ИНН <***> (далее – Предприятие), об обязании Комитета (муниципального заказчика) и Предприятия (заказчика-застройщика) внести изменения в пункте 8.3 муниципального контракта от 12.07.2006 № 23 в части изменения срока выполнения работ, изложив пункт 8.3 контракта в следующей редакции: « Дата окончания работ по контракту является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства. В соответствии с конкурсным предложением подрядчика на момент подписания настоящего контракта датой окончания работ определено 30.04.2017». Решением суда первой инстанции от 21.02.2017, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 22.06.2017, в иске отказано. В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам,
документацией и действующих нормативов. В соответствии с п. 3.3 договора окончательный расчет по договору, в том числе 5% резервируемой суммы, производится в течение 15 банковских дней с момента подписания генподрядчиком акта приема-сдачи законченных работ согласно условий договора и актов по форме КС-2 и КС-3, выставления субподрядчиком счета-фактуры, и передачи исполнительной документации генподрядчику. Пунктом 4.1 договора определены сроки выполнения работ: водоснабжение и канализация (раздел ВК): дата начала производства работ – с даты заключения договора, дата окончания работ – до 30 октября 2014 года; электромонтажные работы (разделы ЭМ и раздел ЭО): дата начала производства работ – с даты заключения договора, дата окончания работ – до 15 декабря 2014 года; автоматизация системы дымоудаления и автоматизация пожаротушения (раздел АПТ): дата начала производства работ – с даты заключения договора, дата окончания работ – до 15 декабря 2014 года; пожарная сигнализация (раздел ПС): дата начала производства работ – с даты заключения договора, дата окончания работ
уплаченных административных штрафов в течение 10 дней с момента предоставления подрядчику копий документов, подтверждающих оплату административного штрафа заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика. По ведомостям выдачи адресов на восстановление нарушенных элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на тепловых сетях МП г. Омска «Тепловая компания» передало ООО «Сиброс» объекты по следующим адресам и установлены следующие сроки окончания работ подрядчиком: - ул. 75 Гвардейской бригады, 14б; дата передачи в работу подрядчику 27.08.2014; дата окончания работ подрядчиком 30.08.2014; - ул. Кирова, 47а; дата передачи в работу подрядчику 12.09.2014; дата окончания работ подрядчиком 14.09.2014; - ул. Масленникова, 152б; дата передачи в работу подрядчику 11.09.2014; дата окончания работ подрядчиком 14.09.2014; - ул. 3-я Железнодорожная, 9; дата передачи в работу подрядчику 05.09.2014; дата окончания работ подрядчиком 08.09.2014; - ул. Камерный пер., 47; дата передачи в работу подрядчику 29.08.2014; дата окончания работ подрядчиком 30.08.2014; - ул. Индустриальная, 4а; дата передачи в работу подрядчику
в отношении ООО «Баренц Марин Инжиниринг» проведена внеплановая документарная проверка юридического лица. В ходе проверки установлено, что Обществом в соответствии с договором подряда от 03.02.2014 г. № * «Выполнение работ по дноуглублению на акватории причалов №№ *, *, *, *, *, расположенных на территории «***» в период март - май 2014 года проведены дноуглубительные работы, что подтверждается актами приемки работ: акт *,. ремонтное черпание на акватории причала № *, дата начала работ 21.03.2014 дата окончания работ 16.04.2014; акт № *, ремонтное черпание на акватории причала № *, дата начала работ 13.03.2014 дата окончания работ 15.04.2014: акт № *, ремонтное черпание на акватории причала № *, дата начала работ 23.05.2014 дата окончания работ 31.05.2014; акт № *, ремонтное черпание на акватории причала № *, дата начала работ 02.05.2014 дата окончания работ 31.05.2014; акт № *, ремонтное черпание на акватории причала № *, дата начала работ 01.05.2014 дата окончания работ 27.05.2014.
района, Карачаево-Черкесской Республики. Согласно выводам, изложенным в заключении эксперта фактические даты и объемы работ ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкеской Республике» по проекту «Реконструкция берегоукрепительных дамб №1, № 2, №3, №4 на реке Джегута в а. Новая Джегута Усть-Джегутинского района, Карачаево-Черкесской Республики следующие : I) Дамба №1, общей протяженностью: 767м.п. на реке Джегута, где: 1)Устройство качественной насыпи с укаткой ПК0,00+1,00 послойно через 50 см толщины - дата начала работ: 07.04.15; дата окончания работ : 15.04.15; -Устройство траншеи под зуб на ПК 0,00+1,00; дата начала работ: 08.04.15; дата окончания работ: 20.04.15; -Устройства зуба крупногабаритным камнем на ПК 0,00+1,00: дата начала работ: 11.04.15; дата окончания работ: 15.04.15; 2) Устройство качественной насыпи с укаткой ПК 7,00+7,67 послойно через 50 см толщины - дата начала работ: 01.06.15; дата окончания работ: 05.06.15; -Устройство траншеи под зуб на ПК 7,00+7,67 - дата начала работ: 02.06.15; дата окончания работ: 08.06.15; -Устройство зуба крупногабаритным
передан ответчику аванс установленный условиями договора, что подтверждается актом приема-передачи денежных средств по договору, подписанным истцом и ответчиком. По согласованному сторонами графику выполнения работ на объекте заказчика, расположенному по адресу: ..., с/с Русско-Юрмашский, ..., должны быть произведены следующие работы: изготовление домокомплекта из профилированного бруса, предоставляемого Подрядчиком, - дата начала работ: < дата >, окончание работ: < дата >; выравнивание существующего фундамента кирпичной кладкой (вывод на 0) – дата начала работ: < дата >, дата окончания работ : < дата >. устройство бетонной стяжки полов первого этажа – дата начала работ: < дата >, дата окончания работ: < дата >. доставка домкомплекта до объекта Заказчика – дата начала работ: < дата >, дата окончания работ: < дата >; монтаж домокомплекта на объекте Заказчика – дата начала работ: < дата >, дата окончания работ: < дата >; монтаж кровли – дата начала работ: < дата >, дата окончания работ < дата
