составить и подписать обеими сторонами акт о готовности сети газораспределения и газоиспользующего оборудования заявителя к подключению (технологическому присоединению) (т.1 л.д. 10-17). 28.10.2014 истец обратился к ОАО «Газпром газораспределение Север» с заявкой от 28.10.2014 № 4961/14 на заключение договора о подключении (т. 2 л.д. 100). Письмом от 19.02.2015 № 104 ЗАО «Сиб-Инвест» направило в адрес ЗАО «Газпром Газораспределение Север» подписанный договор № 4961/14 о подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения, дополнительное соглашение № 1 к договору № 4961/14, дополнительное соглашение № 2 к договору № 4961/14, дополнительное соглашение № 3 к договору № 4961/14, которое поступило ответчику 24.02.2015 (т.2 л.д. 104). 24.02.2015 истцом и ответчиком заключен договор № 4961/14 о подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения, предметом которого является технологическое присоединение объекта заявителя к сетям газораспределения, путем проведения совокупности организационных и технических действий. Включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства Заявителя использовать газ, поступающий из сети газораспределения
от 29.12.2017 № 08-33/452 предусмотрено, что заявитель обязан осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, после чего уведомить исполнителя о выполнении технических условий, обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованный с исполнителем срок, внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором. Пунктом 5 договора, в том числе установлена обязанность исполнителя проверить выполнение заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором дня подключения, но не ранее подписания акта
от 15.06.2020 к договору о подключении срок выполнения мероприятий по подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения продлен до 30.09.2020, однако подключение могло произойти не ранее подписания акта о готовности сетей. Ответчиком как Исполнителем по договору о подключении осуществлены действия по созданию сети газораспределения, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной сети от 29.01.2021. После подписания сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) от 25.02.2021 АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» выполнены мероприятия по подключению (врезка и пуск газа) объекта капитального строительства Истца к сети газораспределения, что подтверждается актом о подключении от 25.02.2021. АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» также считает необоснованным отказ суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства Истца от 17.02.2022 о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Также Ответчик полагает, что судом первой инстанции нарушен процессуальный срок принятия решения по делу. В соответствии с ч. 1 ст. 272.1 Арбитражного
опробования со стороны истца работы по созданию сети газопотребления выполнены *** (л.д. 237 том № 1). Приказом № *** от *** назначена комиссия по проверки готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (л.д. 124-125 том № 1). Материалами дела подтверждается, что истец письмами от *** года извещал Радченко О.Ю. о готовности к пуску газа, предоставлении раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений, просил предоставить *** доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и составления акта о готовности сетей к подключению (л.д. 34, 35 том № 2). *** ответчик на письмо от *** указал, что АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» срывает сроки выполнения принятых на себя обязательств по договору – на *** ни разу не направило своего представителя на объект для осмотра готовности сетей к подключению. Дату
заявитель обязан в том числе: осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; обеспечить создание сети газораспределения на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения. Пункт 12 Договора устанавливает следующий порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга: не реже двух раз в период действия договора в согласованные сторонами дни заявитель обеспечивает исполнителю доступ к объектам капительного строительства заявителя в целях, установленных данным пунктом договора. В соответствии с пунктами 3 и 9.1 Технических условий
о готовности сетей, а заявитель обязан в том числе: осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; обеспечить создание сети газораспределения на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки. Пункт 12 Договора устанавливает следующий порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга: не реже двух раз в период действия договора в согласованные сторонами дни заявитель обеспечивает исполнителю доступ к объектам капительного строительства заявителя в целях, установленных данным пунктом договора. В соответствии с пунктами 3 и 9.1 Технических условий на подключение (технологическое присоединение)
присоединению. Таким образом, срок обязательства Исполнителя по подключению, установленного в п.2.1.5. договора, еще не наступил. В согласованную дату 16.03.2020 ответчиком осуществлена проверка, в том числе представленных документов, и при отсутствии замечаний составлен акт о готовности сети газопотребления. Согласно п.2.1.5 договора, обязанность по выполнению мероприятий, связанных непосредственно с пуском газа, возникают у Исполнителя только после подписания акта о готовности сетей. В отсутствие акта об исправности дымохода и (или) вентиляционного канала пуск газа в помещение недопустим. Кроме того, в соответствии с техническими условиями и Правилами подключения заявитель (истец) обязан обеспечить подключаемый объекта капитального строительства прибором учета газа, который соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 24.03.2020 опломбирован прибор учета газа, истцом ответчику предоставлен акт проверки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов и между сторонами составлен акт ввода в эксплуатацию сети газопотребления. На основании наряда-допуска на производство газоопасных работ от 24.03.2020 осуществлен пуск газа, о чем составлен акт о
газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения в рамках осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий о присоединении в случаях, предусмотренных настоящим договором; - перенести срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение на срок, необходимый для проведения проверки исполнителем готовности сети заявителя, если заявитель не предоставил исполнителю возможность осуществить проверку готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа. Как следует из п.7 договора, Заявитель обязан: - осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; - разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством РФ) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель); - обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего
