накладной (1.2 договора). Пунктом 4.2 договора, стороны предусмотрели следующие формы расчета покупателя с поставщиком: - предварительная оплата товара (100% предоплата) (п. 4.2.1. договора); - с отсрочкой платежа. При этом цена на товар и сроки оплаты оговариваются сторонами в спецификации, подписанной обеими сторонами, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (п.4.2.2 договора). Так, согласно п. 4 спецификации №1 от 17.03.2014 стороны согласовали порядок оплаты товара на условиях отсрочки платежа на 30 календарных дней, при этом максимальная сумма отсрочки платежа составляет 80 000 руб. В соответствии с п. 6.2.1 договора поставки за нарушение покупателем срока оплаты товара, установленного договором, поставщик имеет право взыскать с покупателя неустойку в размере 0,2% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Пунктом 7.1 договора установлен обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с даты ее получения (заказным письмом с уведомлением либо курьерской доставкой). В случае невозможности достижения взаимоприемлемых компромиссов, споры будут
предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Пунктом 5.1. договора предусмотрено, что Покупатель обязуется заплатить полную стоимость товара по цене, определяемой в соответствии с выставленным счетом Поставщиком на данную партию товара в течение срока указанного в п. 5.3. договора. Из п. 5.3. договора следует, что Поставщик отгружает товар на условиях отсрочки платежа. Размер отсрочки определяется Поставщиком самостоятельно и устанавливается в следующем порядке: - максимальная сумма отсрочки платежа 0 рублей - максимальная длительность отсрочки платежа 14 календарных дней. Согласно п. 5.4. договора Покупатель оплачивает каждую Поставку в срок, не превышающий значения указанного в п. 5.3. настоящего договора. Между тем, ответчик свое обязательство по оплате полученного товара не исполнил ненадлежащим образом. Задолженность ответчика перед истцом с учетом частичной оплаты в размере 164619 руб. 00 коп. (подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями) составляет 71273 руб. 00 коп. В соответствии со ст. 309,
ассортимента, цен на Продукцию (пункт 1.4), Стоимость партии Продукции включает в себя стоимость Продукции, поставляемого в соответствие с подписанной Сторонами Спецификацией на партию Продукции, НДС в размере - 18 % (пункт 2.1), Покупателю предоставляется отсрочка по оплате каждой партии поставляемой Продукции. Период отсрочки оплаты продукции составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты поставки Продукции. Датой поставки Продукции считается дата, указанная в товарной накладной, ТТН при получении Продукции Покупателем или его представителем (пункт 3.1), максимальная сумма отсрочки платежа по Договору не может превышать 4 000 000 (четыре миллиона) рублей (пункт 3.2), в случае нарушения Покупателем условий Договора об оплате Продукции (пункт 3.1 Договора), Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы долга, начиная с третьего дня просрочки оплаты. Оплата суммы неустойки осуществляется Покупателем на основании счета Поставщика, в течение 10 дней от даты предъявления счета к оплате (пункт 7.2), в случае невозможности достичь соглашения в претензионном порядке, а также при
договора). Пунктом 2.6 договора предусмотрено, что срок оплаты в течение 14 дней с момента поставки товара. Покупатель может оплатить стоимость товара досрочно. При неполной оплате или неоплате покупателем за товар, поставщик вправе приостановить отгрузку товара или засчитать очередной платеж соответственно в погашение обязательств по договору, срок исполнения которых наступил ранее (п.2.7). Согласно п.2.8 договора сумма договора равна сумме всех накладных, оформляемых сторонами в рамках выполнения обязательств по договору. В соответствии с п.2.9 договора максимальная сумма отсрочки платежа составляет 100 000 рублей с учетом НДС. Сумма общей стоимости неоплаченного товара, поставленного покупателю по договору, не может превышать указанную сумму. При достижении указанной величины отгрузка поставщиком последующих партий товара осуществляется только после оплаты покупателем суммы, необходимой для того, чтобы после отгрузки товара общая сумма отгруженного товара не превышала указанную сумму. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Как усматривается из п.5.2 договора за несвоевременную оплату поставленного товара поставщик
товара указывается в УПД. Пунктом 2.6 предусмотрено, что срок оплаты в течение 14 дней с момента поставки товара покупатель может оплатить стоимость товара досрочно. При неполной оплате или неоплате покупателем за товар, поставщик вправе приостановить отгрузку товара или засчитать очередной платеж соответственно в погашение обязательств по договору, срок исполнения которых наступил ранее (п.2.7). Согласно п.2.8 сумма договора равна сумме всех накладных, оформляемых сторонами в рамках выполнения обязательств по договору. В соответствии с п.2.9 максимальная сумма отсрочки платежа составляет 100 000 рублей с учетом НДС. Сумма общей стоимости неоплаченного товара, поставленного покупателю по договору, не может превышать указанную сумму. При достижении указанной величины отгрузка поставщиком последующих партий товара осуществляется только после оплаты покупателем суммы, необходимой для того, чтобы после отгрузки товара общая сумма отгруженного товара не превышала указанную сумму. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Как усматривается из п.5.2 договора за несвоевременную оплату поставленного товара поставщик
прекратил в связи с заключением устного договора купли-продажи, о чем указывает сам истец. При этом, между сторонами была договоренность о том, что истец предоставит документы из лаборатории о качестве меда, после чего будет оплата, но им этого сделано не было. Ответчицей была произведена экспертиза, оригинал которой находится в материалах уголовного дела. О проведении экспертизы истец извещался устно. Также в накладных не содержится указания на данный договор поставки. Более того, п. 2.4 договора предусмотрена максимальная сумма отсрочки платежей в <данные изъяты> руб., а мед передавался по трем накладным: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. Следовательно, данное условие не может применяться к поставкам, превышающим данную сумму. При этом ответчик не отрицала, что при указании в договоре поставки срока его действия произошла описка, должна была быть указана дата до ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик Логинов Д.В. в судебное заседание не явился, о
