числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, участвуют в совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 3.20. представляют сведения и документы в установленном порядке для подготовки отчета, содержащего информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта. 4. Функциональные исполнители группы организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 4.1. разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для внесения в план-график , размещают в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения; 4.2. организуют утверждение плана закупок, плана-графика; 4.3. выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 4.4. осуществляют
Федерации от 22.08.2016 N 835. В течение 2 дней после окончания второго этапа обязательного общественного обсуждения лицо, осуществляющее обязательное общественное обсуждение, размещает в специализированном разделе протокол второго этапа обязательного общественного обсуждения, который должен содержать поступившие в рамках этого этапа замечания или предложения и ответы на них, а также принятое лицом, осуществляющим обязательное общественное обсуждение, решение в соответствии с пунктом 37 Правил. В отношении каждой закупки, подлежащей обязательному общественному обсуждению, формируется отдельный протокол. Нарушениесрока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в единой информационной системе в сфере закупок 33 Не соблюден срок утверждения плана закупок. Часть 7 статьи 17 Закона о контрактной системе. План закупок формируется государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями статьи 17 Закона о контрактной системе и в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений
компании. Согласно пункту 2.5.2 соглашения резидент обязался осуществить инвестиции в сумме 219 000 000 рублей. Пунктами 4.4, 4.6, 4.7 соглашения предусмотрено, что оно может быть расторгнуто по требованию Министерства, одной из сторон при существенном нарушении его условий другой стороной, при нарушении части 3 статьи 20 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ (далее – Закон № 116-ФЗ), при нарушении резидентом условий и сроков выполнения обязательств по проектированию и строительству. В соответствии с пунктом 7.6 соглашения его неотъемлемой частью являются: бизнес-план, копия решения (протокола) экспертного совета по портовым особым экономическим зонам, перечень и график капитального строительства объектов резидента, перечень и график строительства объектов инфраструктуры (объектов капитального строительства) особой экономической зоны. Дополнительным соглашением от 09.08.2013 № С-313-ОС/Д14 к указанному соглашению, заключенному между Министерством, ОАО «Особые экономические зоны» и ООО «ААР Рус» внесены изменения, касающиеся предмета соглашения и установлено, что предметом соглашения является ведение резидентом деятельности в портовой особой экономической зоне в соответствии
проекта более чем на 1 год; невыполнение арендатором обязательств по созданию и (или) модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. Согласно пункту 19 Положения в случае появления оснований для досрочного расторжения договора аренды, предусмотренных подпунктом "д" пункта 11 этого Положения, заинтересованный орган направляет инвестору предписание о необходимости устранения нарушений с указанием срока их устранения. В случае если такие нарушения не были устранены в указанный в предписании срок, заинтересованный орган в течение 10 дней с момента истечения указанного в предписании срока устранения нарушений принимает решение о направлении в Министерство заявления об исключении инвестиционного проекта из перечня. Поэтапным планом реализации инвестиционного проекта осуществление ввода в эксплуатацию производства по глубокой переработке древесины ООО "Компания "Госстрой" в Иркутской области намечено в 1-ом квартале 2016 года, а выход производства на полную мощность планируется в 4-ом квартале 2017 года. Согласно ежеквартальным отчетам о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта дата завершения строительства (модернизации) объекта по проекту - 1 квартал
указанные в мотивированном отказе в согласовании Календарного плана выполнения работ (приложение № 3.1 к настоящему договору) в установленные заказчиком сроки (пункт 4.2.2). За нарушение подрядчиком сроков (начальных, промежуточных, конечных), установленных Графиком выполнения работ (приложения № 3 к настоящему договору) и (или) Календарным планом выполнения работ (приложения № 3.1 к настоящему договору), заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости вида (этапа) работ, указанной в Адресном перечне и расчете стоимости выполнения работ (приложение № 2 к настоящему договору), но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки в виде пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости вида (этапа) работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Неустойка за начальные, промежуточные и конечные сроки, указанные в Графике выполнения работ (приложения № 3 к настоящему договору) и (или) Календарном плане выполнения работ (приложения № 3.1 к настоящему договору) начисляется отдельно. Неустойка
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», пени в том же соотношении, как стоимость нарушенного генподрядчиком обязательства по соблюдению графика перед заказчиком к стоимости нарушенного субподрядчиком обязательства по соблюдению графика перед генподрядчиком. В качестве обоснования заявленных первоначальных требований истец ссылается на нарушениесроков, указанных именно в графике выполнения работ, которые противоречат сроком, указанным в договоре субподряда. Проанализировав положения п. 3.1 договора, план выполнения работ, согласно которым срок окончания работ определен 30.10.2016, а также график выполнения работ, в котором срок окончания данных работ установлен 21.12.2015, суды установили, что в графике выполнения работ указаны сроки, отличные от тех, которые были согласованы сторонами договора субподряда. Принимая во внимание, что согласно положениям договоров подряда № СП 8/762/02 и СП 8/762/03 (п. 3.3, 6.1) график выполнения работ является производным от календарного плана выполнения работ, разрабатывается в соответствии
суда округа не входит. Тот факт, что предусмотренный планом-графиком фиксируемый результат каждого вида работ, для которого установлен промежуточный срок, имеет для заказчика самостоятельную потребительскую ценность, не свидетельствует об установлении в договоре ответственности за нарушениесроков выполнения этапов работ. Доводы жалобы об установлении срока выполнения работ в полном объеме до 16.11.2020, а не до 25.12.2020 как установлено судами, проверены кассационным судом, отклоняются как противоречащие положениям плана-графика при начислении неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ. Дата начала выполнения работ вопреки доводу жалобы имеет правовое значение для определения срока окончания выполнения работ, который исчисляется с даты начала срока. Определение заказчиком срока выполнения работ по разработке проектной документации 163 дня (204 дня – 41 день) противоречит строке 2 план-графика , который устанавливает срок 204 дня с даты начала, в свою очередь дата начала выполнения работ исходя из условий договора определена судами на 41 день после подписания договора. Доводы жалобы в части применения
ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. В п. 4.3 контракта сторонами установлен срок выполнения работ: со дня подписания контракта по 31 декабря 2015 года, согласно сетевому плану-графику выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ, представленному подрядчиком при заключении контракта (приложение № 3 – сетевой план-график выполнения работ). Пунктом 4.4 контракта предусмотрено, что начальные, сроки выполнения отдельных этапов и конечные сроки выполнения работы устанавливаются в соответствии с сетевым планом-графиком выполнения работы, являющимся неотъемлемой частью контракта (приложение №3 – сетевой план-график выполнения работ); подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и сроков отдельных
об административном правонарушении, установил: постановлением о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № * от 18 июля 2012 года заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области ФИО1 признана виновной в том, что являясь должностным лицом – ***, нарушила часть 5.1. статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", выразившееся в размещении с нарушением сроков плана-графика размещения заказа КУМИ на официальном сайте, то есть совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за что подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере *** (***) рублей. Не согласившись с данным постановлением, ФИО1 обратилась в суд с жалобой об его отмене, ссылаясь на то, что план-график КУМИ размещен на официальном сайте 28.04.2012 года. Считала, что часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ
год с нарушениемсрока, установленного п. 2 Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от 20 сентября 2013 года, за что привлечен к административной ответственности по ч. 1.4 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей. Решением судьи по результатам рассмотрения жалобы постановление должностного лица Министерства финансов Свердловской области о назначении административного наказания оставлено без изменений. В жалобе ФИО1 ставит вопрос об отмене постановления должностного лица о назначении административного наказания, решения судьи и о прекращении производства по делу по основанию малозначительности совершенного деяния, так как факт совершения правонарушения признал, в содеянном раскаялся. Кроме того, указывает, что несмотря на нарушение сроков план-график на 2015
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» и от 31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на ** ** **» план-график на ** ** ** размещен Учреждением в единой информационной системе с нарушением срока (планы-графики подлежат размещению в единой информационной системе не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете): план-график опубликован ** ** **, а республиканский бюджет Республики Коми на ** ** ** и плановый период ** ** ** и ** ** ** принят ** ** **. Место совершения правонарушения ..., дата совершения правонарушения – ** ** ** Изложенное подтверждается информацией с единой информационной системы. В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит
