штрафа отсутствуют. Доводы апелляционной жалобы истца о том, что ответчик, ссылаясь на то, что в период с 15.02.2020 по 17.02.2020 в Сербии праздновался День Государственности Сербии и данные дни являлись нерабочими, не представил доказательств какого-либо определенного режима работы организации по месту загрузки, указанных в заявках, в связи с чем истец полагает необоснованным довод ответчика и решение суда о невозможности произвести погрузку/выгрузку, прохождения таможенных формальностей в установленные договором сроки, не принимаются апелляционным судом, поскольку соответствующие национальные праздники , на период которых объявляются выходные дни, продолжительность нерабочих и праздничных дней в стране погрузки разгрузки/таможенного оформления подтверждается сведениями с информационных сайтов. При этом, как уже было указано, исходя из положений договора, простоем не считаются суббота и воскресенье, а также выходные и праздничные дни. В рамках исполнения обязательств по заявке от 14.02.2020 № 8792 автомобиль прибыл для погрузки 21.02.2020 (пятница), убыл 24.02.2020 (понедельник). Так как 22.02.2020 и 23.02.2020 являлись выходными днями, они не подлежат
1 ст. 65, ч. 3.1 и 5 ст. 70 АПК РФ), исходил из их обоснованности и подтвержденности материалами дела. Суд апелляционной инстанции, оставляя решение без изменения, с выводами суда первой инстанции согласился, признал их правильными, соответствующими имеющимся в материалах дела доказательствам и требованиям закона. Доводы жалобы о том, что истцом не принято во внимание, что поставляемый ответчиком товар приобретался последним у изготовителя из Германии, в связи с чем при расчете неустойки неправомерно не учтены национальные праздники и каникулы страны изготовителя, оценены судом апелляционной инстанции и правомерно отклонены, поскольку, как верно установлено судом апелляционной инстанции, в Договоре поставки сторонами согласованы условия договора (ст. 421 ГК РФ), при этом, из Договора не следует, что дата поставки товара каким-либо образом зависит от третьих лиц. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд не установил. Доводы кассационной жалобы с учетом установленных судами фактических обстоятельств выводы судов не опровергают, не подтверждают существенных нарушений судами норм
27.03.2006 стоимость судоремонтных работ, заявленных ремонтной ведомостью ответчика, предварительно составляет 8 400 000 рублей без НДС и является контрактной стоимостью ремонта. Окончательная стоимость ремонта определяется после проведения дефектации заявленных ремонтной ведомостью работ на основании протокола уточнения объема выполненных работ, согласованного с ответчиком, и оформляется в виде исполнительной сводной сметы стоимости ремонта со спецификацией цен, утвержденной ответчиком, и служит для окончательного расчета за ремонт судна СРТМ-К «Бриз». Срок выполнения судоремонтных работ устанавливается 75 суток, исключая национальные праздники России, которые приходятся на период ремонта. Началом ремонта судна СРТМ-К «Бриз» считается дата подписания акта приемки судна в ремонт. Окончанием ремонта судна СРТМ-К «Бриз» считается дата подписания акта приемки-сдачи выполненных работ (п.п. 3.1, 3.2, 3.3 контракта от 27.03.2006). Согласно п. 4.2 контракта от 27.03.2006 оплата производится ответчиком поэтапно: Iэтап – 30% - предоплата в течение 10-ти суток с момента постановки судна СРТМ-К «Бриз» в ремонт, II этап – 30% - при выполнении 60% объема
а также с учетом вспомогательных, сопутствующих работ, изготовления деталей, полуфабрикатов, поставляемых Подрядчиком, дополнительной обработки и восстановления сменно-запасных частей, поставляемых Заказчиком, инфляционных процессов. Окончательная стоимость оформляется в виде исполнительной сводной сметы стоимости ремонта на основании Протокола уточнения объема выполненных работ, согласованного с представителем Заказчика, являющимся Приложением № 2 к контракту, и служит для полного и окончательного расчета за ремонт Судна. В соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 3.3 срок выполнения судоремонтных работ устанавливается 45 суток, исключая национальные праздники России, которые приходятся на период ремонта. Началом ремонта Судна считается дата подписания Акта приемки судна в ремонт. Окончанием ремонта Судна считается дата подписания акта приемки судна из ремонта. Согласно п.п. 4.1, 4.2 оплата производится Заказчиком поэтапно: 1 этап – 25% от контрактной стоимости ремонта – предоплата на основании выставленного Подрядчиком счета; 2 этап – 30% от контрактной стоимости ремонта после выполнения дефектации в течении 3-х суток от даты выставленного Подрядчиком счета; 3этап – 80%
Протокол приема, подтверждающий, что все согласованные работы выполнены в соответствии с договором и без претензий со стороны Заказчика (пункт 4 Договора). Судно будет доставлено во всех отношениях готовым и пригодным для выполнения всех согласованных работ между Заказчиком и Судоверфью на его территории. Судоверфь подписывает протокол доставки судна. Работа начинается согласно спецификации к договору в 08:00 часов в день, следующий после подписания протокола доставки Судоверфью, и будет выполнена в течение 16 календарных дней (не включая национальные праздники и дней форс-мажора) (пункт 2 Договора). 14.05.2018 ООО «ВАЛКУР» и UAB «Vakaru Laiva remontas» подписано Дополнительное соглашение б/н, которое вносит изменения: - в Пункт 1 Договора, увеличивая общую цену работ до 714364 Евро: - в Пункт 2 Договора, увеличивая срок исполнения работ по договору до 48 календарных дней (не включая национальные праздники и дней форс-мажора). Согласно пункту 9 Договора неотъемлемой частью настоящего договора следующие формы документов: 1) Протокол принятия; 2) Финальная спецификация; 3) Заказ-наряд
периоды прохождения курсов повышения квалификации; 13.10.2016г. – периоды нахождения в командировке; 22.02.2002г., 11.10.2002г., 05.12.2002г., 24.12.2002г., 11.02.2003г., 11.10.2003 г, 25.11.2003г., 24.12.2003г., 02.02.2004г., 11.10.2004г., 15.11.2004г., 24.12.2004г., 20.01.2005г., 11.10.2005г., 03.11.2005г., 26.12.2005г., 10.01.2006г., 11.10.2006г., 23.11.2006г., 25.12.2006г., 11.10.2007г., 12.10.2007г., 20.12.2007г., 24.12.2007г., 30.09.2008г., 13.10.2008г., 24.12.2008г., 21.09.2009г., 12.10.2009г., 27.11.2009г., 24.12.2009г., 09.09.2010г., 11.10.2010г., 16.11.2010г., 30.08.2011г., 11.10.2011г., 07.11.2011г., 20.08.2012г., 11.10.2012г., 25.10.2012г., 08.08.2013г., 11.10.2013г., 15.10.2013г., 28.07.2014г., 06.10.2014г., 13.10.2014г., 17.07.2015г., 24.09.2015г., 12.10.2015г., 05.07.2016г., 12.09.2016., 11.10.2016г., 26.06.2017г., 01.09.2017г., 11.10.2017г., 15.06.2018г., 21.08.2018г., 11.10.2018г., 04.06.2019г., 12.08.2019г., 11.10.2019г. - национальные праздники РБ; засчитать в стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по п.20 п.1 ст.30 ФЗ «О Страховых пенсиях в РФ» вышеуказанные периоды в календарном исчислении; признать днем возникновения права на страховую пенсию по старости в связи с осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения - 1 октября 2019г.; обязать Управление Пенсионного фонда РФ в г. Стерлитамак РБ назначить мне досрочную страховую пенсию по старости в связи лечебной и иной деятельности
иску ФИО1 к Государственному учреждению - Управлению Пенсионного Фонда РФ в г.Стерлитамак о включении периодов работы в стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии, УСТАНОВИЛ: ФИО1 обратилась в суд с иском к ГУ - Управлению Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, в котором просит признать решение УПФ РФ в г. Стерлитамак РФ № от ДД.ММ.ГГГГ как незаконное, в части не включения следующих периодов: с ДД.ММ.ГГГГ - периоды прохождения курсов повышения квалификации; ДД.ММ.ГГГГ - национальные праздники РБ; в части неверного исчисления специального стада; в части непризнания права на страховую пенсию; засчитать в стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по п.20 п.1 ст.30 ФЗ «О Страховых пенсиях в РФ» вышеуказанные периоды в календарном исчислении; признать, что на момент подачи заявления о назначении пенсии специальный медицинский стаж истца составляет 30 лет 05 месяцев; признать днем возникновения права на страховую пенсию по старости в связи с осуществлением лечебной и иной
на соответствующих видах работ) только 30 лет 10 месяцев 02 дня; при этом в специальный стаж не были зачтены следующие периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - периоды прохождения курсов повышения (усовершенствования) квалификации (в общей сложности календарно 2 месяца 8 дней), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - национальные праздники РБ (в общей сложности календарно 5 дней). Просит признать решение Управления Пенсионного фонда РФ в Стерлитамакском районе и г. Стерлитамак РБ №/Д от ДД.ММ.ГГГГ как незаконное, в части не включения в специальный стаж следующих периодов: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - периоды прохождения курсов повышения (усовершенствования) квалификации;
