110 АПК РФ следует взыскать 40 000 руб. расходов на оплату услуг представителя пропорционально удовлетворенным требованиям, а также 7278 руб. расходов на уплату государственной пошлины по требованию о взыскании 213 900 руб. 96 коп. неустойки. Кроме того, в связи с удовлетворением кассационной жалобы предпринимателя с Общества надлежит взыскать в пользу заявителя 3000 руб. расходов, понесенных им на уплату государственной пошлины по кассационной жалобе. Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 167, 176, 291.11-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации ОПРЕДЕЛИЛА: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2019 по делу № А40-290938/2018 отменить полностью. Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.05.2019 по тому же делу отменить в части взыскания с общества ограниченной ответственностью «Красный Октябрь-Рассказовка» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 106 950 руб. штрафа. В иске в этой части отказать. В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2019 изменить, взыскать с общества
за каждый день просрочки (для целей данного пункта стоимость не выполненных в срок работ определяется как разница между общей стоимостью разработки проектной документации (пункт 2.1 договора) и общей суммой выполненных работ, принятых заказчиком на день истечения срока). Оплата данного штрафа осуществляется независимо от начисления и оплаты пени, предусмотренной в пункте 6.3 договора. Религиозная организация перечислила Проектному институту аванс на сумму 1 000 000 руб. (платежные поручения от 10.04.2017 и от 19.10.2017 по 500 000 руб. каждое). Поскольку первый платеж Религиозная организация перечислила подрядчику 10.04.2017, в соответствии с пунктом 3.2 договора датой окончания работ является 08.08.2017. Проектировщик по накладным от 18.01.2018 передал заказчику часть разработанной документации (разделы «Пояснительная записка», «Генеральный план», «Архитектурные решения », «Конструктивные решения», «Проект организации строительства», «Инженерное обеспечение», «Мероприятия обеспечения доступа инвалидов»). 07.12.2018 Религиозная организация обратилась в Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта. 18.12.2018 заказчиком получено разрешение на строительство.
Абакана 27 мая 2003 года, ИНН <***>, проживающего в городе Абакане, административный штраф в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, который подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по Республике Хакасия (Управление Федеральной Регистрационной службы по Республике Хакасия); ИНН <***>; КПП 190101001; Код ОКАТО 95401000000; Номер счета получателя 40101810200000010001; Наименование банка получателя ГРКЦ НБ Республики Хакасия Банка России г. Абакан; БИК 049514001; КБК 321 1 16 90010 01 0000 140; Наименование платежа - оплата штрафа по решению арбитражного суда». Настоящее решение может быть обжаловано в течение десяти дней после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд или путем подачи кассационной жалобы в течение двух месяцев после вступления решения в законную силу в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. Жалобы подаются через Арбитражный суд Республики Хакасия. Судья Арбитражного суда Республики Хакасия Н.М.Журба .
на сумму 6 500 руб. (дата платежа 30.08.2019), 15.11.2019 на сумму 8 500 руб. (дата платежа 14.11.2019), 11.11.2020 на сумму 10 000 руб. (дата платежа 10.11.2020). В апелляционной жалобе арбитражный управляющий ФИО1 указывает, что оплата штрафа подтверждается чек-ордерами от 30.08.2019 на сумму 6 500 руб., от 23.10.2019 на сумму 10 000 руб., от 14.11.2019 на сумму 8 500 руб. С учетом доводов апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что оплата штрафа по решению суда от 19.08.2019 по делу № А57-16269/2019 произведена арбитражным управляющим в полном объеме 14.11.2019. Таким образом, арбитражный управляющий ФИО1 считает подвергнутым административному наказанию в период после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области от 19.08.2019 по делу № А57-16269/2019 (03.09.2019) и до истечения одного года со дня окончания его исполнения (14.11.2020). Вменяемые в рамках настоящего дела правонарушения совершены 02.02.2019, 02.05.2019, 02.08.2019, 02.11.2019, 02.02.2020, 02.05.2020, 02.08.2020, 02.11.2020. Следовательно, как верно указал суд
документе. Также в нем содержится указание на необходимость предоставления копии платежного поручения об оплате суммы задолженности судебному приставу-исполнителю. Таким образом, учитывая факт и дату получения (07.08.2014) должником постановления о возбуждении исполнительного производства, принимая во внимание положения статьи 15 Закона № 229-ФЗ, которая регулирует установление и исчисление сроков в исполнительном производстве, пятидневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе (взыскание задолженности в сумме 100 000 рублей), истекал 14.08.2014. В то же время оплата штрафа по решению арбитражного суда от 21.03.2014 по делу № А29-8015/2013 была произведена Обществом 01.09.2014. Следовательно, исполнительный документ фактически не был исполнен в срок для добровольного исполнения, установленный постановлением о возбуждении исполнительного производства от 01.08.2014. При таких обстоятельствах, как правомерно указано судом первой инстанции в обжалуемом решении, судебный пристав имел право вынести постановление о взыскании с должника исполнительского сбора. В апелляционной жалобе ООО «Октябрь» ссылается на положения пункта 5 части 7 статьи 36 Закона № 229-ФЗ
Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 4 Информационного письма № 65 от 29.12.2001 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований», для прекращения обязательства зачетом встречного однородного требования необходимо, чтобы заявление о зачете было получено соответствующей стороной. Заявление о зачете получено директором ООО «Техпродсервис» 04.02.2016. Однако заявителем в материалы дела представлено платежное поручение № 101 от 03.02.2016 на сумму 30 000 руб., в назначении платежа которого указано: «Частичная оплата штрафа по решению Арбитражного суда Ярославской области от 30.07.2015 по делу № А82-19/2015». Судом апелляционной инстанции у ИКБР «Яринтербанк» (ООО) определением от 19.05.2016 истребована выписка о движении денежных средств по счету ООО «Златоустье Хлеб» Представленной банком выпиской подтверждается поступление на счет должника денежных средств по платежному поручению № 101 от 03.02.2016 на сумму 30 000 руб., перечисленных заявителем. Таким образом, на момент получения заявления о зачете директором ООО «Техпродсервис» сумма к зачету составляла не 300 000
– в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Назначить ФИО2 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей, который необходимо уплатить в течение 30 суток со дня вступления настоящего постановления в законную силу по реквизитам: УФК по (УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу №) Счет № ГУ Банка России по ЦФО БИК №, ИНН № КПП №, Код бюджетной классификации- №, Назначение платежа – оплата штрафа по решению суда, Назначение платежа - оплата штрафа по решению суда. Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. Разъяснить ФИО2, что в соответствии с ч. 2 ст. 1044 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. Меру пресечения ФИО2 - подписку о
с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей, который необходимо уплатить в течение 30 суток со дня вступления настоящего постановления в законную силу по реквизитам: УФК по Московской области (УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу 04481055920) Счет № 40101810845250010102 ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000, ИНН <***> КПП 503001001, Код бюджетной классификации- 11811621010016000140, Назначение платежа – оплата штрафа по решению суда, Назначение платежа - оплата штрафа по решению суда. Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 2 ст. 1044 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. Меру пресечения ФИО1 - подписку о
характера в виде судебного штрафа. Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей, который необходимо уплатить в течение 60 суток со дня вступления настоящего постановления в законную силу по реквизитам: УФК по Московской области (УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу 04481055920) Счет № 0310064343000000014800 ГУ Банка России по ЦФО БИК 004525987, ИНН <***> КПП 503001001, Код бюджетной классификации- 11811621010016000140, ОКАТО 46238501000, ОКТМО 46750000 Назначение платежа – оплата штрафа по решению суда, Назначение платежа - оплата штрафа по решению суда. Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 2 ст. 1044 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. Меру пресечения ФИО1 - подписку о
– в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей, который необходимо уплатить в течение 30 суток со дня вступления настоящего постановления в законную силу по реквизитам: УФК по (УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу №) Счет № ГУ Банка России по ЦФО БИК №, ИНН № КПП №, Код бюджетной классификации- №, Назначение платежа – оплата штрафа по решению суда, Назначение платежа - оплата штрафа по решению суда. Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 2 ст. 1044 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. Меру пресечения ФИО1 - подписку о
