Управлением сделаны с превышением полномочий и не установлено вины Уполномоченного учреждения. Так, порядок взаимодействия заказчиков Новосибирской области с уполномоченным учреждением в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 596-п. В соответствии с п.5 названного Порядка для определения уполномоченным учреждением поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчики заполняют и направляют посредством ГИСЗ НСО в уполномоченное учреждение заявку в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Основанием для осуществления закупок является планы-графики. Согласно п.6. Правил информация из плана-графика переносится заказчиком в заявку в неизменном виде. Расхождение сведений в заявке, представленной заказчиком, и в соответствующей позиции плана-графика не допускается. На основании частей 1 и 2 статьи 23 Закона 44-ФЗ идентификационный код закупки (далее ИКЗ) указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах,
осуществления данных закупок, содержащейся: а) в планах графиках, информации содержащейся в планах Порядок взаимодействия заказчиков Новосибирской области с уполномоченным учреждением в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 596-п. В соответствии с п.5 названного Порядка для определения уполномоченным учреждением поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчики заполняют и направляют посредством ГИСЗ НСО в уполномоченное учреждение заявку в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Основанием для осуществления закупок является планы-графики. Согласно п.6. Правил информация из плана-графика переносится заказчиком в заявку в неизменном виде. Расхождение сведений в заявке, представленной заказчиком, и в соответствующей позиции плана-графика не допускается. На основании частей 1 и 2 статьи 23 Закона 44-ФЗ идентификационный код закупки (далее ИКЗ) указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах,
25.05.2017 № 119/3255 уточнил исковые требования, в итоге просил взыскать с ответчика неустойку, начисленную по состоянию на 17.04.2017, в сумме 30 873, 83 руб. (л.д. 44-47,85-86). Данные уточненные исковые требования были приняты судом к рассмотрению. Ответчик представил в материалы дела отзыв на исковое заявление от 27.04.2017 № 2742/01-05, в котором указал, что законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установлено, что основанием для осуществления закупок является план-график, который разрабатывается заказчиком, в том числе являющимся бюджетным учреждением, ежегодно на один год в соответствии с планом закупок. В январе 2017 года при опубликовании Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru/), возникла техническая проблема, препятствующая размещению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (л.д. 60-61). После получения 01.03.2017 от истца уведомления о наличии задолженности, в его адрес было направлено гарантийное письмо от 02.03.2017 №
в спорный период. В доводах возражений (л.д. 37-38) ответчик указывает, что согласно пункту 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, которые подлежат исполнению в соответствующем финансовом году. Частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) установлено, что основанием для осуществления закупок является план-график, который в силу положений части 10 статьи 21 Федерального закона N 44-ФЗ разрабатывается заказчиком, в том числе являющимся бюджетным учреждением, ежегодно на один год в соответствии с планом закупок. По общему правилу бюджетное учреждение должно принимать обязательства, в том числе путем заключения гражданско-правового договора, в пределах плановых показателей, не допуская возникновение кредиторской задолженности без достаточных источников финансового обеспечения. Соответственно, оплата за ноябрь 2022 не может быть предусмотрена в контракте на 2023
застройщика РСО-Алания» должно было - в крайнем случае - узнать при подписании 18.12.2015 актов выполненных работ, в суд истец по встречному иску обратился 16.02.2017, то есть за пределами годичного срока исковой давности. При этом суд обращает внимание на то, что учет должной информированности стороны о нарушении принадлежащего ей субъективного права предполагает добросовестное разумное и своевременное совершение всех необходимых действий, позволяющих в разумные сроки выявить такое нарушение. В силу статьи 21 Закона №44-ФЗ основанием для осуществления закупок является план-график, который содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок. Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. В план-график включаются сведения, в том числе, начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснование закупки в соответствии со статьей 18 указанного Федерального закона, размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), этапы оплаты (если исполнение контракта и
есть конкретно на проведение экспертизы денежные средства не выделялись. Кроме того, с целью предотвращения возможных жалоб осужденных, а также исков прокуроров максимальный объем денежных средств был направлен на закупку вещевого имущества для спецконтингента- благодаря чему обеспеченность спецконтингента основными предметами вещевого имущества по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 88% (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ обеспеченность составляла 65,9%), что подтверждается справкой, представленной в суд. В соответствии с ч. 1, 2 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ основанием для осуществления закупок является план-график, который содержит перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год, формируется заказчиками в соответствии с планами закупок и включает, в том числе, такую информацию, как способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Внесение изменений в план-график возможно лишь в случаях, определенных ч. 13 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ. Однако в данном случае внесение изменений в план-график в связи с изменением способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не
приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. Также, согласно ст.17 и 21 вышеназванного закона основанием для осуществления закупок является утвержденный план закупок и план-график, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год. В силу ч.2 ст.72 Бюджетного кодекса РФ контракт должен быть заключен в соответствии с планом-графиком и оплачен в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Часть 2 статьи 114, части 10 и 15 статьи 21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
в добровольном порядке было предложено возместить задолженность в сумме 577 696 рублей. ФИО4 19.03.2021г. в адрес ответчика была направлена повторная претензия. 11.04.2022г. ГБУ РД «Дагтехкадастр» рассмотрела претензию об оплате задолженности по договору аренды оборудования № 2 от 07.04.2017г. разъяснив, что в учреждении оригинал указанного истцом договора аренды оборудования отсутствует. Также данные сведения не были отражены в программе 1С бухгалтерия учреждения. Частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что основанием для осуществления закупок является план-график, который в силу положений части 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ разрабатывается заказчиком, в том числе являющимся бюджетным учреждением, ежегодно на один год в соответствии с планом закупок. Таким образом, являясь бюджетным учреждением, ГБУ РД «Дагтехкадастр» должен осуществлять закупки в соответствии с планом-графиком, в пределах доведенных на текущий финансовый год лимитов. Пунктом 4 Плана закупок товаров, работ, услуг ГБУ РД «Дагтехкадастр» на 2017 финансовый год и планируемый 2018 и 2019
