акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ. Как следует из материалов дела, что 18.04.2018 между ответчиком (поставщик) и истцом (покупатель) был заключен договор поставки № 710, в соответствии с которым поставщик обязан передавать в собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар в соответствии с условиями договора и заказами. Согласно п. 3.1 договора, поставщик на основании заказа, графика поставок или согласованных заявок осуществляет поставку товара. Отгрузка товара со склада поставщика осуществляется при условии 100% оплаты товара. В силу п. 5.4 договора оплата считается произведенной покупателем с момента списания денежных средств с расчетного счета покупателя. По условиям договора, согласно п.п. 1.3 - 1.5, поставка товара по настоящему договору осуществляется, в том числе, в соответствии с согласованными сторонами запросами и заказами покупателя, которые направляются покупателем поставщику по мере производственной необходимости, возникающей у покупателя. По соглашению сторон запрос может согласовываться устно, и на его основании
судебных актов проверена в порядке, предусмотренном статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как установлено судами, между ответчиком (поставщик) и истцом (покупатель) был заключен договор поставки от 18.04.2018 № 710, в соответствии с которым поставщик обязан передавать в собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар в соответствии с условиями договора и заказами. В силу пункта 3.1 договора поставщик на основании заказа, графика поставок или согласованных заявок осуществляет поставку товара. Отгрузка товара со склада поставщика осуществляется при условии 100% оплаты товара. Согласно пункту 5.4 договора оплата считается произведенной покупателем с момента списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Пунктами 1.3 - 1.5 договора установлено, что поставка товара осуществляется, в том числе, в соответствии с согласованными сторонами запросами и заказами покупателя, которые направляются покупателем поставщику по мере производственной необходимости, возникающей у покупателя. По соглашению сторон запрос может согласовываться устно, и на его основании поставщик выставляет покупателю счет за
одного договора (системное толкование). Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. Судами установлено, что пунктом 4.7 договора предусмотрена оплата поставленного товара в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами документов, подтверждающих передачу товара (партии товара) – товарной накладной либо УПД. Местом доставки товара является территория поставщика в городе Омске (пункт 2.1 договора). Спорный УПД № 1 оформлен 10.01.2022, в эту же дату произведена отгрузка товара со склада поставщика , что не оспаривается ответчиком, однако в графе получения товара им поставлена дата 14.01.2022. Предприятием представлен УПД № 1, подписанный кладовщиком ФИО2 11.01.2022, что свидетельствует о поступлении товара на территорию покупателя в указанную дату для его дальнейшего принятия по количеству и качеству. Согласно пункту 5.1 договора приемка товара по количеству и качеству осуществляется заказчиком в месте доставки товара путем подписания УПД (товарной накладной) при поставке каждой партии товара в срок не более
покупателю (ООО СК «Ижпромстрой») продукцию (цемент, гравий фр. 3-20), цена, сроки, объемы и условия поставки согласовываются в спецификациях. Согласно пункту 3 договора расчеты производятся любым, не запрещенным законодательством РФ способом с момента получения грузополучателем каждой партии продукции и первичных документов (при этом конкретных сроков для проведения расчетов не указано). В соответствии с пунктом 5 договора поставка товара осуществляется партиями на основании заказов покупателя и при условии полной оплаты товара покупателем. При самовывозе отгрузка товара со склада поставщика осуществляется силами и средствами поставщика на автотранспортные средства покупателя. Обязательства поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента передачи товара уполномоченному представителю покупателя или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в товарно-транспортной накладной. К договору составлена спецификация от 10.04.2018 №1, в которой оговорены условия поставки товара (силами и средствами покупателя) и указано наименование отгружаемой продукции: цемент ЦЕМ I/42.5Н навал по цене 3 559,32 руб. за тонну (без НДС); гравий фр. 3-20 мм
обжалуемых судебных актов, предусмотренных положениями п. 4 ч. 4 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с рассмотрением настоящего дела без привлечения к его участию общества «Транспортная компания «КИТ» к участию в деле. При рассмотрении дела судами установлено и материалами дела подтверждено, что истцом (покупатель) и ответчиком (поставщик) 07.08.2014 заключен договор на поставку товара № 111. В силу п. 2.4 договора отгрузка товара осуществляется на условиях самовывоза со склада поставщика. Отгрузка товара со склада поставщика осуществляется силами и средствами поставщика на автотранспорт покупателя, который должен быть приспособлен для безопасной перевозки товара. Товар поставлен обществом «Гефест» обществу «Научно-производственное предприятие «Сварка – 74» по товарной накладной от 12.11.2014 № 934. Доставка товара покупателю произведена обществом «Транспортная компания «КИТ» (экспедитор) на основании договора от 10.11.2014 № ЕКБЧЛБ0012341133, в соответствии с пунктом 1 которого экспедитор принимает груз от грузоотправителя с пересчетом по количеству грузовых (упаковочных) мест, согласно экспедиторской расписке, без досмотра
товар и оплатить его (пункт 1.1. договора). Разделом 3 Договора предусмотрено, что товар поставляется отдельными партиями в количестве и в сроки, которые оговорены сторонами в соответствии с заказом покупателя. После получения заказа, поставщик обязан в подтверждение его получения и исполнения, выставить счет к оплате и отправить его по факту или в электронном виде покупателю. В данном случае заказ считается подтвержденным. Поставка товара осуществляется путем передачи товара уполномоченному представителю покупателя со склада поставщика, отгрузка товара со склада поставщика осуществляется силами поставщика, путем доставки товара на склад покупателя за счет поставщика. Обязательство поставщика по поставке товара считается выполненным в момент переда товара покупателю или его уполномоченному представителя и подписания сторонами накладной. Разделом 4 Договора предусмотрено, что покупатель обязан оплатить товар в течение 30 календарных дней в размере 100% от стоимости товара, указанной в накладной. Оплата товара производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчет счет поставщика или внесения наличных денежных средств
индивидуального предпринимателя ФИО2 задолженность по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2668867,41 рублей, неустойку в размере 328869,43 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 23189 рублей (л.д.3-5, 117-119). В обоснование заявленных требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геркулес-Сибирь» и индивидуальным предпринимателем ФИО2 заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с Договором поставки, покупателю была осуществлена поставка товара. Оплата товара должна производиться Покупателем с отсрочкой платежа 30 календарных дней с момента отгрузка товара со склада Поставщика . По состоянию на дату обращения с настоящим иском покупателем не оплачен в полном объеме товар, приобретенный по указанному договору. Так, сумма основной задолженности составляет 2 668 867,41 рублей. Согласно условиям договора поставки, при нарушении сроков оплаты товара установлена неустойка в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма неустойки составляет 328 869,43 руб. ДД.ММ.ГГГГ в качестве обеспечения исполнения обязательств из указанного выше договора поставки
и ООО «Европа-Фитнес» в лице ПАА действующего на основании устава был заключен договор поставки №. По условия договора поставки, Поставщик (ответчик) обязуется передать в собственность Покупателю (истцу) товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего договора виды товаров: спортивное питание и аксессуары для спорта; наименовании, ассортимент, количество и цена Товара указываются в накладных, являющихся неотбеленной частью настоящего Договора п.1.1 договора поставки. В соответствии с п. 2.1. и 2.2 договора поставки отгрузка товара со склада поставщика происходит после факта оплаты Покупателем на счет Поставщика в течении 31 календарного дня. Товар считается оплаченным с момента зачисления денег в кассу либо на расчетный счет Поставщика. Согласно п. 2.4 договора поставки товар оплачивается «Покупателем» по полной его стоимости до поставки «Продавцом» согласно договора. В случае отсутствие товара у «Продавца» по вине «Производителя», после исполнения настоящего договора «Покупателем», перечисленные им денежные средства возвращаются «Продавцом» в полном объеме без индексации и процентов, те
№1 по которому Поставщик принял на себя обязательства поставить в собственность Покупателю строительные материалы. Денежная сумма в размере 368108 (триста шестьдесят восемь тысяч сто восемь) рублей за строительные материалы, включая доставку, была Покупателем полностью и своевременно уплачена Поставщику в день подписания договора, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от 23.03.2020г. Согласно п. 1.4.1 договора Поставщик обязан обеспечить передачу товара в количестве, комплекте, цвете и ассортименте, указанных в Приложении № 1. Отгрузка товара со склада Поставщика осуществляется на условиях доставки до объекта в течение 30 рабочих дней с момента поступления оплаты. ( п.1.11 Договора) Товар был оплачен полностью в день подписания договора. Поставщик до настоящего времени не осуществил отгрузку товара со своего склада и доставку товара Покупателю в полном объеме. Таким образом, Поставщик нарушил сроки выполнения работ по договору с потребителем. В материалах дела нет доказательств сдачи ответчиком перевозчику строительного материала для доставки покупателю. Факт непринятия истцом строительного
оснований, предусмотренных статьей 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, для его отмены в кассационном порядке. Как следует из материалов дела и установлено судами нижестоящих инстанций, 28 сентября 2020 года ФИО1 оформил у ИП ФИО2 заказ № № на приобретение кровельных материалов в ассортименте на общую сумму 244 999 руб. 24 коп., внеся предоплату на общую сумму 145 000 руб. Каких-либо сведений о сроке его исполнения в заказе не содержится, указано, что « отгрузка товара со склада поставщика осуществляется механизированным способом и производится только в кузова автотранспортных средств с открытым верхом в порядке «живой очереди» (пункт 3). 15 октября 2020 года ФИО1 произведена оплата в рамках вышеуказанного заказа в размере 50 000 руб. Согласно акту об отказе от подписи товарного чека от 16 октября 2020 года, ФИО1 16 октября 2020 года покинул территорию магазина ИП ФИО2 на транспортном средстве с загруженным товаром без подписания соответствующего товарного чека, свидетельствующего о получении
