контракта до 31.12.2018 не была произведена замена банковской гарантии на новую со сроком действия до 31.01.2019. В соответствии с пунктом 16.3 контракта подрядчик обязан предоставлять заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта. Указанная информация предоставляется заказчику в течение 10-ти рабочих дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. Письмом от 22.08.2017 № 515 ООО «Спецремстрой» представлен перечень соисполнителей по объекту «Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности здания детского сада № 210», однако копии договоров субподряда в адрес заказчика представлены не были. Согласно пункту 8.6 контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, предусматривается взыскание штрафа в размере 0,5 процента цены контракта, в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, что составляет 1 249 982 руб. 17 коп. за каждое нарушенное обязательство. На основании изложенного истец начислил неустойку в
«Звездочка» заключен договор № ЛД-03/15 от 26.01.2015 на проведение таких работ, а также на основании счета от 06.04.2015 № 74 платежным поручением от 14.05.2015 № 3237 внесена 30-процентная предоплата в сумме 4 933 028,65 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость в сумме 752 495,9 руб.) либо 4 180 532,75 руб. (без учета налога на добавленную стоимость). Однако в результате неоднократного направления данного договора на согласование выяснилось, что ООО «ДиаМАНТ» не включено в перечень соисполнителей ремонтных работ по госконтракту и не имеет лицензии в сфере вооружения и военной техники по коду Единого кодификатора предметов снабжения (далее – ЕКПС) 1075, что повлекло 09.07.2015 и 25.08.2015 отказ в согласовании этого договора 840 военным представительством Министерства обороны Российской Федерации и Департаментом по обеспечению государственного оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации. Между тем, данные обстоятельства отказа повлекли подписание между АО «Центр судоремонта «Звездочка» и ООО «ДиаМАНТ» протокола разногласий б/н от 10.02.2016 к спорному
337), АО «ЦС «Звездочка» заключен договор от 26.01.2015 № ЛД-03/15 на проведение работ; на основании счета от 06.04.2015 № 74 платежным поручением от 14.05.2015 № 237 внесена 30-процентная предоплата в сумме 4 933 028 руб. 65 коп., в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) - 752 495 руб. 90 руб. (без учета НДС - 4 180 532 руб.75 коп.) После неоднократного направления этого договора на согласование выяснилось, что ООО «ДиаМАНТ» не включено в перечень соисполнителей ремонтных работ по государственному контракту и не имеет лицензии в сфере вооружения и военной техники по коду Единого кодификатора предметов снабжения (ЕКПС) 1075. В связи с этим 09.07.2015 и 25.08.2015 отказано в согласовании договора 840 Военным представительством Министерства обороны Российской Федерации и Департаментом по обеспечению государственного оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации. В свою очередь между АО «ЦС «Звездочка» и ООО «ДиаМАНТ» подписан протокол разногласий от 10.02.2016 к договору, в котором изменен предмет ремонта
не была произведена замена банковской гарантии на новую со сроком действия до 31.01.2019. В соответствии с п. 16.3 контракта подрядчик обязан предоставлять заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику в течение 10-ти рабочих дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. Письмом от 22.08.2017 № 515 Общество с ограниченной ответственностью "Спецремстрой" представлен перечень соисполнителей по объекту "Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности здания детского сада № 210", однако копии договоров субподряда в адрес заказчика представлены не были. Согласно п. 8.6 контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, предусматривается взыскание штрафа в размере 0,5 процента цены контракта, в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, что составляет 1 249 982 руб. 17 коп. за каждое нарушенное обязательство. На основании изложенного истец начислил неустойку в
область, г. Реж выполнялись самим Обществом на основании государственного контракта от 26.12.2011 № 11412.1007500.13.005, заключенного с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. При этом из условий государственного контракта следует, что ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему контракту третьему лицу; в случаях предусмотренных законодательством такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, ООО «СибСпецСтрой» вправе привлекать к выполнению работ по утилизации соисполнителей ( перечень соисполнителей указывается в техническом задании). Между тем налогоплательщиком в техническом задании во втором разделе «Исполнители и соисполнители» был указан только исполнитель работ - ООО «СибСпецСтрой». Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в совокупности с обстоятельствами, установленными налоговым органом в ходе проверки в отношении контрагентов (не опровергнутыми Обществом), принимая во внимание показания свидетелей: ФИО11, ФИО9, ФИО12, ФИО13, не подтвердивших факт выполнения спорных работ для налогоплательщика, заключение эксперта
оператору информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или обитая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего договора, в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. Согласно письму ООО «Спецавтохозяйство» № от 20.11.2019г., письмом № от <дата> ООО «Мусоровозов» направил информацию региональному оператору о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем в целях исполнения обязательств по договору № от <дата>.В перечень соисполнителей входит МУП «ЖКХ «Сюмсинское» (Соисполнитель, лицензия 018250 от <дата> - бессрочная) с которым ООО «Мусоровозов» (Оператор), в целях исполнения обязательств по договору № от <дата> с региональным оператором, заключило договор №-У-М/18 от <дата> на оказание услуг по погрузке твердых коммунальных отходов в местах их накопления в границах территории оказания услуг и их последующему транспортированию в целях обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Сроки оказания услуг по данному договору с <дата> по <дата>. Согласно п. 1.3
веранды. В марте 2017 г. ответчик был нанят для производства работ по ремонту бани. Ответчику были переданы ключи от дома и бани. Заключение договора всегда осуществлял ФИО5, оговаривая все существенные условия договора. Приемку и оплату работ также производил ФИО5 Оплата производилась за счет общего бюджета с ведома истца и его согласия. При заключении договора ответчик оговаривал, что работы будет исполнять лично и согласовывал, что совместно с ним будет работать отец, т.е. был согласован закрытый перечень соисполнителей по договору подряда. Оснований полагать, что работы ответчик производил не своими силами или привлекались к работе иные лица, не имелось. В переписке посредством интернет-связи оговаривались объем и стоимость работ, использование материалов и порядок оплаты. Сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ ответчик направлял ФИО5 фотографии отштукатуренных стен и спрашивает о приобретении краски, оговаривал сроки и сумму аванса, из чего истец делает вывод, что ответчик был внутри дома в день пожара. Свидетельскими показаниями было установлено, что ответчик, воспользовавшись доверием
марте 2017 года ответчик был нанят для производства работ по ремонту бани. Ответчику были переданы ключи от дома и бани. Заключение договора всегда осуществлял Зырянов А.В., оговаривая все существенные условия договора. Приемку и оплату работ также производил Зырянов А.В. Оплата производилась за счет общего бюджета с ведома истца и ее согласия. При заключении договора ответчик оговаривал, что работы будет исполнять лично и согласовывал, что совместно с ним будет работать отец, т.е. был согласован закрытый перечень соисполнителей по договору подряда. Оснований полагать, что работы ответчик производил не своими силами или привлекались к работе иные лица, не имелось. В переписке посредством интернет-связи оговаривались объем и стоимость работ, использование материалов и порядок оплаты. Сообщениями от 18 апреля 2017 года ответчик направлял Зырянову А.В. фотографии отштукатуренных стен и спрашивал о приобретении краски, оговаривал сроки и сумму аванса, из чего истец делает вывод, что ответчик был внутри дома в день пожара. Свидетельскими показаниями было установлено,
информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или обитая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего договора, в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. Согласно письму ООО «Спецавтохозяйство» № от 20.11.2019г., письмом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мусоровозов» направил информацию региональному оператору о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем в целях исполнения обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В перечень соисполнителей входит МУП «ЖКХ «Сюмсинское» (Соисполнитель, лицензия № ДД.ММ.ГГГГ - бессрочная) с которым ООО «Мусоровозов» (Оператор), в целях исполнения обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с региональным оператором, заключило договор №-У-М/18 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по погрузке твердых коммунальных отходов в местах их накопления в границах территории оказания услуг и их последующему транспортированию в целях обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Сроки оказания услуг по данному договору с 01.01.2019 г. по 29.02.2020 г. Согласно п.
