Предоставление разрешения на проведение земляных работ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, на которые не разграничена в границах муниципального образования городского округа - города Невинномысска, в целях размещения объектов, перечень которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее – постановление № 1300), в части примыкания к автозаправочной станции компании со стороны контура № 1; о признании незаконным разрешения на проведение земляных работ на территории города Невинномысска от 30.10.2018 № 916, выданное управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации (далее - управление), в части примыкания к автозаправочной станции компании со стороны контура № 1 (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ), с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований

разрешение на вырубку деревьев и кустарников в населенных пунктах Волгоградской области выдается органами местного самоуправления. Согласно пункту 5.3.4 Правил вырубка и омолаживающая обрезка зеленых насаждений на территории Волгограда, за исключением земельных участков индивидуальных жилых домов, осуществляются на основании разрешений, выдаваемых администрацией района Волгограда, на территории которого произрастают зеленые насаждения, в порядке, установленном административными регламентами предоставления муниципальных услуг. В соответствии с пунктом 12.2.1 Правил работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии письменного разрешения на проведение земляных работ , выдаваемого в порядке, установленном администрацией Волгограда. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды, руководствуясь пунктом «д» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, пунктом 17 части 1 статьи 2, пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 61 Федерального

и ООО «Энергопрофмонтаж» (подрядчик) 18 февраля 2016 года был заключен договор № МР01-16 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: монтаж 2КЛ-10 кВ и КТП-1000 кВА по адресу: г. Москва, ФИО3, поселение Сосенское, д. Саларьево. Общая стоимость работ по договору составляла 5 268 975 руб. Пунктом 1.2. договора предусмотрено, что срок поставки материалов и выполнения работ по договору - 60 рабочих дней со дня перечисления заказчиком авансового платежа согласно пункту 2.1.1. договора и предоставления разрешения на проведение земляных работ . В соответствии с пунктом 2.1.1. договора, авансовый платеж составлял 3 462 282 руб. 50 коп. Аванс был перечислен подрядчику 22 февраля 2016 года в полном объеме, таким образом, срок выполнения работ - до 24 мая 2016 года. Установлено, что подрядчик не выполнив работы в установленный срок (до 24 мая 2016 года), в результате чего 12 декабря 2016 года заказчик направил в адрес подрядчика уведомление о расторжении договора, в связи с невыполнением

вынесен оспариваемы отказ. Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.08.2014 г. № 1444 утвержден Порядок проведения земляных работ на территории городского округа «Город Лесной», Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2016 г. № 1385 утвержден административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства» муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». Согласно п. 2.3 Указанного регламента возможны два варианта результата предоставления данной муниципальной услуги предоставление разрешения на осуществление земляных работ (пункт 2.3.1); отказ в предоставлении разрешения на проведение земляных работ (пункт 2.3.2). При этом разделом 2.6 установлен перечень документов, необходимых для предоставления указанной услуги. Так, согласно п. 2.6.1.3 при проведении ремонтных работ по благоустройству территории (устройство входной группы перед входом в магазин, офис, устройство автостоянки и др.) на территориигородского округа «Город Лесной» должны быть предоставлены: заявление на предоставление разрешения на осуществление земляных работ; проект на благоустройство территории: лист согласования к проекту на благоустройство территории; разрешение на право

Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за разрешением на проведение земляных работ, что подтверждается представленным в материалы дела ответом главы Администрации Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 24.12.2019 № 02-29/210, в соответствии с которым главе КФХ «Ферма» отказано в предоставлении разрешения на проведение земляных работ в связи с тем, что земельный участок, принадлежащий КФХ «Ферма», расположен за пределами населенного пункта, в отношении которого действует административный регламент на предоставление услуги о выдаче разрешения на проведение земляных работ . Кроме того, поскольку суду не было предоставлено доказательств наличия на трассе кабельной линии связи каких-либо информационных знаков, которые бы свидетельствовали о ее нахождении на спорном участке, Арбитражный суд г. Севастополя пришел к выводу, что фермерское хозяйство проявило ту степень заботливости и осмотрительности, какие требовались от него в сложившейся ситуации. Таким образом, по мнению судебной коллегии, учитывая установленные решением Арбитражного суда г. Севастополя от 05.08.2020 года по делу № А84-1777/2020

договора, о чем заявил в письме № 319 от 12.12.2008 г., арбитражный суд считает требование Общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Жилстрой», г. Казань, РТ о расторжении договора правомерным. То обстоятельство, что истец не оказывал содействие ответчику в получении разрешения на проведение земляных работ, само по себе не свидетельствует об отсутствии вины последнего в нарушении сроков выполнения работ. Как усматривается из материалов дела, ответчик до получения требования о расторжении договора претензий о предоставлении разрешения на проведение земляных работ , равно как уведомление о приостановлении выполнения работ в порядке ст. 719 Гражданского кодекса РФ, в адрес истца не направлял. При этом, ООО «Рекламная компания Сигма-плюс» самостоятельно обратилось в компетентный орган о получении соответствующего разрешения лишь в августе 2008 г. (л.д. 44-46). В силу изложенных обстоятельств, арбитражный суд на основании норм п.2 ст. 405, п.2 ст. 450, п. 3 ст. 708, п.2 ст. 715, п.1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ удовлетворяет исковое

органом управления администрации города Ульяновска в порядке и по форме, установленными постановлением администрации города Ульяновска. При этом, согласно п.п. 1 п. 9 Перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием "Город Ульяновск", предоставление которых организуется в областном государственном казенном учреждении "Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области", утвержденного постановлением администрации г. Ульяновска от 04.04.2019 N 682 к муниципальной услуге, предоставление которой обеспечивают администрации районов города Ульяновска, относится предоставление разрешения на проведение земляных работ . В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также местными администрациями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия (далее - органы местного самоуправления). Действие настоящего

Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Не согласившись с постановлением, ФИО1 обратился в суд с жалобой, в которой просит состоявшееся постановление отменить. Указывает, что в целях исполнения договора о подключении №ТП от 17.01.2018, а также решения Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 15.01.2020, 26.01.2021 филиалом ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновска в администрацию г. Ульяновска направлено заявление о предоставлении разрешения на проведение земляных работ по прокладке газопровода <адрес> в г. Ульяновске. В ответ на указанное заявление поступило распоряжение от 27.01.2021 об отказе в предоставлении разрешения на проведение земляных работ в связи с запретом проведения указанных работ с ноября по апрель (кроме аварийных ситуаций). Подробно позиция изложена в жалобе. В судебное заседание ФИО1 не явился, о дне и времени слушания жалобы извещен. Представитель органа, вынесшего обжалуемое постановление, в судебное заседание не явился, о дне и времени слушания