Приемка заказчиком проектной документации - гражданское законодательство и судебные прецеденты

строительному контролю, услуги по строительному контролю считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком. 2.2.9. Оплата оказанных услуг по строительному контролю производится Заказчиком в соответствии с подпунктом 2.2.5 настоящего Соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их приемки. 2.2.10. Заказчик и Исполнитель проводят сверку взаиморасчетов с подписанием соответствующего акта сверки расчетов один раз в квартал, по завершении финансового года и после окончания оказания услуг по строительному контролю в целом по настоящему Соглашению, а также в случае досрочного расторжения Соглашения. III. Взаимодействие Сторон 3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1. Осуществлять контроль соответствия качества выполненных Работ, всех применяемых материалов, изделий и конструкций, предназначенных для выполнения Работ за счет Генподрядчика в соответствии с проектной и рабочей документацией , условиями договора Генподряда (далее - Материалы, Изделия и Конструкции), и всех видов инженерного оборудования (включая комплектующие, расходные материалы, запасные части), необходимого для строительства (реконструкции) Объекта (далее - Оборудование), требованиям проектной и рабочей документации, технических регламентов, стандартов

теплоснабжения, которые принадлежат теплоснабжающей организации (при их реконструкции), подлежат до начала строительства (реконструкции) согласованию с теплоснабжающей организацией. Техническая документация объекта в целом подлежит согласованию с органом госэнергонадзора. 4.10. Теплоснабжающая организация обязана обеспечить подключение потребителя к тепловой сети в срок, установленный в предварительном договоре. Приемка в эксплуатацию 4.11. До пуска в эксплуатацию новых тепловых сетей и систем теплопотребления должны быть проведены их приемо-сдаточные испытания и они должны быть приняты заказчиком от монтажной организации по акту в соответствии с действующими правилами, после чего они должны быть предъявлены для осмотра и допуска в эксплуатацию органу государственного энергетического надзора и теплоснабжающей организации. Одновременно должны быть представлены проектная и исполнительная документация . Трубопроводы, поднадзорные органам Госгортехнадзора России, должны быть до пуска зарегистрированы в этих органах в установленном порядке. 4.12. Присоединение новых или реконструируемых тепловых сетей потребителей без обеспечения коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителей не допускается. 4.13. Включение энергоустановок в работу по проектной схеме

6.2. Подрядчик имеет право: 6.2.1. В соответствии с п. 1.2 и разделом 24 Контракта выполнять работы лично или привлекать к выполнению работ субподрядчиков (соисполнителей). В случае выполнения работ субподрядчиком (соисполнителем) субподрядчик (соисполнитель) должен обладать правом на выполнение отдельных видов работ. 6.2.2. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок на приемку ответственных конструкций, скрытых Работ, систем составить односторонний акт. Вскрытие Работ, систем в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика. 6.3. Заказчик обязан: 6.3.1. Передать Подрядчику в течении 5-ти рабочих дней, следующий за датой заключения Контракта: - на бумажном носителе и утвержденную Заказчиком проектную документацию , являющуюся неотъемлемой частью Технического задания (приложение N 1 к Контракту); - строительную площадку на период выполнения работ, здания и сооружения, подлежащие реконструкции, в соответствии с проектом организации строительства Объекта по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком; - указать точки подключения на временное присоединение к существующим инженерным сетям и коммуникациям по запросу

приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может признан судом недействительным лишь в случае, когда мотивы отказа от подписания признаны им обоснованными (п. 4 статьи 753 Гражданского кодекса). Согласно пункту 8 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда «основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ (п. 14 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51). Для определения стоимости фактически выполненных обществом работ, соответствия их проектной документации

договора и установленные по делу обстоятельства. Так, условиями договора были прямо предусмотрены обязательства ответчика по приемке работ и обязанности в случае задержки принятия и оплаты работ гензаказчиком, которые были исследованы судом апелляционной инстанции и учтены им при принятии постановления. Так, согласно пункту 3.2.2 договора приемка проектной документации по этапу работ осуществляется заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента ее получения. В указанный срок заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки работ по этапу (при условии оформления акта сдачи-приемки работ и поступления финансовых средств заказчику от гензаказчика), или направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ в случае получения мотивированного отказа от гензаказчика. В случае задержки принятия проектной документации генеральным заказчиком, заказчик вправе продлить срок приемки на разумный период, известив об этом подрядчика. При этом заказчик обязан принять необходимые меры к тому, чтобы генеральный заказчик осуществлял приемку работ в установленные сроки. Основанием для отказа от приемки работ является несоответствие проектной документации, разработанной подрядчиком,

суды частично удовлетворили первоначальный иск, взыскав неустойку, так как признали доказанным факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. Удовлетворяя встречные требования судебные инстанции, исходя из фактических обстоятельств дела, признали частично исполненными обязательства общества «Конструктив» по договору. Судами установлено, что общество «РЭС» в одностороннем порядке отказалось от исполнения договора после сдачи заказчиком подрядчику выполненных работ без мотивированного отказа от приемки выполненных работ. Между тем по условиям договора подряда заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ направляет подрядчику подписанный акт либо мотивированный отказ от его подписания. Проектная документация была принята обществом «РЭС» и не возвращена обществу «Конструктив». Указанные документы были направлены до уведомления исполнителя о расторжении договора. Доводы, приведенные обществом «РЭС», по сути, выражают несогласие с оценкой установленных судами фактических обстоятельств и доказательств по делу. Указанные доводы были предметом рассмотрения судебных инстанций и получили надлежащую правовую оценку. Такие доводы не могут быть предметом рассмотрения Судебной

приема-передачи проектной документации не являются подтверждением выполнения работ и подрядчик (ООО «АкваПроект») передал только промежуточный рабочий вариант проектной документации, а не окончательный результат работ, обоснованно отклонен судами, поскольку пунктом 8.1 договоров № 3 и № 5 предусмотрено, что передача разработанной в соответствии с заданием на проектирование документации осуществляется исполнителем по накладной с передачей акта приема-передачи, что имело место в данном случае. При этом, в силу пункта 8.3 договоров № 3 и № 5 приемка заказчиком проектной документации осуществляется в соответствии с положениями договора и действующими нормативными правовыми документами (приемка была осуществлена, возражений по факту ненадлежащего выполнения работ со стороны заказчика не было заявлено). Довод ООО «АксиомА» о том, что работы не были выполнены подрядчиком надлежащим образом, поскольку результатом работ по договору подряда является не только выполненная, но и согласованная с НО «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» проектная документации на проведение капитального ремонта фасада зданий, исследован

осуществляется за фактически выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком объемы работ, путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 10 календарных дней после подписания акта выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета. Оплата производится путем перечисления всей суммы стоимости услуг после подписания акта приема-передачи Заказчиком на расчетный счет Исполнителя (пункт 2.2.1 договора). Передача проектной документации, оформленной в порядке, установленном действующим законодательством, осуществляется исполнителем по окончании работ, с приложением акта сдачи-приемки. Приемка заказчиком проектной документации осуществляется в соответствии с положениями договора и действующими нормативными правовыми документами (пункты 3.1, 3.2 договора). Ответственность сторон согласована сторонами в разделе пять договора, в частности пунктом 5.2 договора определено, что ни сотрудники, ни исполнитель не несут ответственность за выводы, сделанные на основе документов и информации, предоставленных заказчиком, содержащих недостоверные сведения. В соответствии с пунктами 8.1, 8.2 договора настоящий договор может быть изменен или прекращен до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств только

когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. Представитель истца указал, что акт приемки-сдачи первого этапа работ сторонами не подписан. Указал, что ответчик до подачи ООО «ПАРУС» иска в суд о возврате уплаченного аванса не сообщала заказчику о готовности результата работ к приемке, готовую документацию либо акт приемки-сдачи проектной документации в адрес заказчика не направила. В материалах дела отсутствуют данные о направлении в адрес заказчика, получении и приемке заказчиком проектной документации и актов выполненных работ. Как следует из положений статей 720, 753 Гражданского Кодекса РФ, сдача-приемка работ осуществляется по акту приема-сдачи выполненных работ. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. При этом должна быть документально подтверждена дата направления и получения заказчиком акта приема-сдачи выполненных работ, а также необоснованное уклонение

приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. В соответствии с главой 4 Договора подряда от 15 января 2016 года Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением к нему Рабочей документации. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения от ОАО «КСК» подтверждения согласования «Рабочей документации» обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика при обнаружении последним недостатков разработанной Рабочей документации Сторонами составляется перечень необходимых доработок и согласовываются порядок и сроки их выполнения. 15 ноября 2016 года ФИО2 направил в адрес ООО «СтройМакс КМВ» акт сдачи-приемки научно-технической продукции по договору подряда от 15 января 2016 года на разработку проектной документации

денежные средства в добровольном порядке 10 (л.д. 219 том 1). Разрешая исковые требования ФИО2 к ФИО1 о взыскании задолженности по договору № *** от 16 февраля 2017 года в размере 180 000 руб., суд первой инстанции, исходил из того, что обязательства, предусмотренные договором, ФИО2 исполнены, проектная документация, перечисленная в приложении № 1, заказчику передана, акт сдачи- приемки выполненных работ, направленный в адрес заказчика, им не подписан и не представлен мотивированный отказ от приемки выполненных работ, а соглашение о расторжении договора ФИО1 направлено исполнителю после выполнения им работ, предусмотренных договором, и направления проектной документации в адрес заказчика, в связи с чем, руководствуясь ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к правильному и обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований истца ФИО2 о взыскании с ФИО1 задолженности в размере 180 000 руб., а также штрафных санкций в размере 4 680 руб., предусмотренных условиями договора, за невыполнение обязательств

реке Берелех». По результатам составлял отчеты. Наличие его подписей в актах свидетельствует о том, что им были проверены документы, и он согласен с их содержанием. В актах о приемке выполненных работ формы КС-2 предусмотренные проектной документацией работы (в разделе «Скальный грунт») заменены на непредусмотренный проектной документацией вид работ «Скальный грунт». При подписании актов о приемке выполненных работ он не обратил на это внимание. Почему была выполнена эта замена, не знает, предполагает, что по согласованию между заказчиком и подрядчиком. Заказчик знал о том, что скальный грунт будет доставляться с карьера «Дорожный», но к изменению проектной документации или составлению каких-либо дополнительных документов мер не предпринимал. Работы по демонтажу аварийной подпорной стенки возле здания Сусуманского районного суда были выполнены наполовину. Забор районного суда демонтирован не был. Акт приемки выполненных работ подписал, потому что видел, что стенку демонтировали наполовину и предполагал, что демонтаж был затем осуществлен в полном объеме (т.16 л.д.265-279, т.35 л.д.55-56).