положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44), признал требования в данной части не подлежащими удовлетворению. При указанных обстоятельствах, учитывая, что спорные отношения возникли в связи с исполнением государственного контракта, заключенного в соответствии с положениями Закона № 44, принимая во внимание условия контракта о твердой цене, включающей в себя все расходы на строительство объекта, в том числе и на доставку строительных материалов в пределах расстояния от карьера до объектов строительства из расчета 23 км, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для взысканий расходов на транспортировку строительных материалов сверх суммы, установленной контрактом, с чем согласился суд округа. При таких обстоятельствах доводы заявителя не могут служить основанием для передачи заявления на рассмотрение в порядке кассационного производства Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации, поскольку направлены на переоценку доказательств по делу
в суммы к возмещению страховщиком страхователю включаются (в случае их наличия) транспортно-заготовительные расходы, горюче-смазочные материалы и все виды применяемых накладных расходов без ограничения. В силу п. 12.4.1 правил страхования имущества (приложение 1) в случае устранимого повреждения размер страховой выплаты определяется исходя из расходов, необходимых для ремонта (восстановления) застрахованного имущества, в которые включаются: расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления) застрахованного имущества: расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) застрахованного имущества; расходы на доставку материалов к месту ремонта (восстановления) застрахованного имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая. В затраты на восстановление имущества не включаются: расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества; расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие расходы по ремонту; расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту застрахованного имущества, а также иные
рыночных цена, сложившихся в соответствующем регионе и существующих на дату наступления страхового случая, а также размера восстановительных расходов (пункт 8.8.3.1 договора). В соответствии с пунктом 12.3.1 Правил страхования размер страховой выплаты в случае устранимого повреждения имущества определяется исходя из расходов, необходимых для ремонта (восстановления) застрахованного имущества, в которые включаются: ? расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления) застрахованного имущества; ? расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) застрахованного имущества; ? расходы на доставку материалов к месту ремонта и т.п. расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая. Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также истолковав по правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации буквальное содержание условий пункта 8.8 договора страхования и пункта 12.3.1 Правил страхования, суды двух инстанций установили, что расходы на доставку материалов к месту
заданием (Приложение №1), а в оставшейся части из материала, приобретаемого ответчиком. Согласно пункту 5.1 договора общая стоимость работ составляет 204 857 рублей 44 копейки, в том числе НДС 18%. Согласно пункту 5.2 договора цена договора включает стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту крыш, стоимость материалов, приобретаемых субподрядчиком, трудозатраты, транспортные расходы, расходы на оборудование, грузоподъемные и иные механизмы, транспортные расходы, расходы на доставку материалов , сметную прибыль, накладные расходы, непредвиденные затраты. командировочные расходы, страховые взносы, все обязательные налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, прочие возможные работы, необходимые для исполнения договора. В цену договора не входит стоимость давальческого материала генподрядчика. В связи с некачественным выполнением работ на объекте, а также существенным нарушением сроков выполнения работ истец в одностороннем порядке отказался от договора, уведомив об этом ответчика письмом от 02.07.2018 №049/К050/3204. Пунктом 3.4.28 договора предусмотрена обязанность ответчика выполнять
недостатков продукции и ее доукомплектования, кредитор письмом от 02.06.2020 № 00608-И отказался от дальнейшего исполнения договора и потребовал возвратить покупателю уплаченную денежную сумму. Однако, в июле - августе 2020 года кредитор самостоятельно устранил выявленные недостатки, использовав для этого материалы, закупленные у поставщика по счету-фактуре от 28.04.2019 № 20, на общую сумму 4 326 280 руб., в подтверждение чего представлены акты на списание № 7, 14 от 31.07.2020, № 34 и 37 от 31.08.2020. Расходы на доставку материалов составили 1 149 520 руб. 81 коп. и подтверждаются договором транспортной экспедиции от 10.01.2019 № 102-СГК2-2019 между обществом «ГСП-6» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ГСП-2» (экспедитор) с приложением - реестром техники и ТМЦ общества СГК-6» (пункт 69), актом выполненных работ от 10.09.2019 № 1310, платежным поручением на оплату услуг от 30.04.2019 № 977, экспедиторской распиской от 28.04.2019, транспортной накладной от 28.04.2019. Удовлетворяя требования, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности убытков,
страховщиком в результате страхового случая определяется при повреждении застрахованного имущества – в размере восстановительных расходов, но не свыше страховой суммы, установленной в договоре страхования. В соответствии с п. 9.4 договора страхования, восстановительные расходы включают в себя разумные и целесообразные документально подтвержденные: расходы страхователя на привлечение сторонних организаций (п. п. 9.4.1): расходы на материалы и/или запасные части для восстановительного ремонта (п. п. 9.4.1.1), расходы на оплату работ по восстановительному ремонту поврежденного застрахованного имущества, включая расходы на доставку материалов и работников к месту восстановительного ремонта и другие расходы, расходы на демонтаж и монтаж, испытания и/или сертификацию имущества, таможенные сборы и пошлины, а также другие обязательные платежи и расходы, которые сторонняя организация должна будет произвести в связи с выполнением ремонта, необходимого для восстановления застрахованного имущества до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед страховым случаем (п. п. 9.4.1.2); расходы страхователя по восстановлению поврежденного имущества своими силами (п.п. 9.4.2): расходы на материалы и/или
выполненного объема работ. При этом предлагает свой контррасчет выполненных ООО именно: «евроремонт» работ, а основные работы на сумму 450 000,00 руб., дополнительные работы на сумму 130 100,00 руб. Итого на общую сумму 580 100,00 руб. Как видно из данного письма, Ответчик взял в расчет только зафиксированные суммы на доп.работы. Вместе с тем, в приложении № указаны доп.работы, стоимость которых согласована между сторонами «по факту» (вынос мусора, подъем стройматериалов до квартиры, разводка электрики, транспортные расходы на доставку материалов и вывоз мусора). Приложение № подписано Ответчиком без разногласий. Таким образом, Ответчик согласился, что оплата доп.работ будет произведена Ответчиком после их выполнения. В этом же приложении № к договору подряда указано, что декоративные работы, установка кондиционеров и прочей техники, установка освещения, розеток и выключателей в основной объем ремонта не входят. Согласно п.2.1.4, договора подряда подрядчик обязался выполнять указания заказчика. Если указания заказчика касаются выполнения работ, не предусмотренных настоящим договором, подрядчик выполняет их на
ей документов. ДД.ММ.ГГГГ АО «СОГАЗ» перечислило денежные средства в размере <данные изъяты> В соответствии с п. 4.2.2.1 Правил страхования при ипотечном кредитовании от ДД.ММ.ГГГГ, если договором страхования предусмотрено страхование внутренней отделки и/или инженерного оборудования, то стоимость этих элементов учитывается при определении размера страховой суммы по застрахованному недвижимому имуществу. В соответствии с п. 8.9.1. Правил в размер страховой выплаты включаются: расходы на материалы, необходимые для ремонта имущества; расходы на оплату работ по ремонту имущества; расходы на доставку материалов к месту работы. Действия страховой компании расценивает как ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в результате которого истицей было недополучено страховое возмещение в сумме <данные изъяты>. Просил взыскать с ответчика в пользу истицы страховое возмещение в сумме <данные изъяты>. Взыскать с ответчика в счет возмещения услуг нотариуса по удостоверению доверенности на представление интересов в суде в размере <данные изъяты> Взыскать с ответчика в счет возмещения услуг представителя по составлению искового заявления сумму в размере
размер ущерба, причиненного застрахованному домашнему (движимому) имуществу при частичном повреждении определяется в размере затрат на восстановительный ремонт, очистку и т.п. по ценам и тарифам на дату и в месте наступления страхового случая, с учетом износа на заменяемые части и материалы, но не более страховой суммы. При этом, согласно пункту 14.4.2 Правил страхования затраты на восстановительный ремонт/строительство включают в себя: расходы на материалы и запасные части для строительства, расходы на оплату работ по ремонту, расходы на доставку материалов к месту ремонта, строительства и другие расход необходимые для приведения застрахованного имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая. Затраты на восстановительный ремонт, строительства для целей восстановления/замещения имущества не включают: дополнительные расходы для изменения или улучшения застрахованного имущества, расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом, расходы за срочность выполнения работ и доставки материалов (включая посреднические расходы), расходы на составление и согласование технической, проектной и иной документации, расходы, не являющиеся обоснованными и
