участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, пунктами 6, 7, 8, 13 постановления Правительства Ростовской области от 06.07.2015 № 440 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Ростовской области», пунктом 2.6 Административного регламента № АР -321-20 муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», утвержденного постановлением администрации города Ростова-на-Дону от17.01.2019 №15, пришел к выводу об отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на использование земельного участка для размещения сооружения связи. Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской
совокупности условий, являющееся основанием для признания оспариваемых постановления и решения незаконными. Исследовав и оценив представлены в дело доказательства, установив, что право собственности администрации на спорный земельный участок зарегистрировано 13.10.2020, заявление предпринимателя поступило в адрес администрации после принятия администрацией постановления № 262, доказательств нарушений администрацией положений Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденного постановлением администрации от 26.02.2020 № 36-АР , не представлено, суды пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований. С учетом предмета и основания заявленных требований, а так же установленных судами обстоятельств доводы, изложенные заявителем в кассационной жалобе, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. Руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК
ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. В исковом заявлении истец указывает, что полный комплект документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передан им в Департамент архитектуры и Градостроительства города Ростова-на-Дону 25.12.2017г. Постановлением Администрации г.Ростова-на-Дону № 876 от 30 июня 2016 года утвержден Административный регламент № АР -275-04-Т муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». Согласно п.2.4. Регламента: «2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. Муниципальная услуга предоставляется в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления (в ред. постановления Администрации от 20.06.2017г. № 534). Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено». Таким образом, истец должен был получить надлежащий ответ Департамента архитектуры и Градостроительства города Ростова-на-Дону не позднее 12.01.2018г. В том случае, если, как указано в иске, направленный в разрешительный орган комплект
заявителя. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 27.01.2016 № 65 утвержден административный регламент № АР -301-20 муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов». В п. 3.1 Административного Регламента установлен перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. Так, муниципальная услуга по предоставлению земельных участков гражданам и юридическим лицам в аренду без проведения торгов включает в себя следующие административные процедуры: прием и регистрация заявления и пакета документов; рассмотрение представленного пакета документов, в случае несоответствия заявления и пакета документов требованиям пунктов 2.6.1 - 2.6.5 раздела 2 административного регламента осуществляется
составе: Председательствующего судьи Лепетюх А.В., при секретаре судебного заседания Тарасенко Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Прокурора г. Ростова-на-Дону к административному ответчику – Администрации г. Ростова-на-Дону, заинтересованное лицо– Департамент ЖКХ г. Ростова-на-Дону об оспаривании отдельных положений нормативно-правового акта, УСТАНОВИЛ: Административный истец обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании отдельных положений нормативно-правового акта ссылаясь на следующие обстоятельства. Постановлением администрации г. Ростова-на-Дону от 17.09.2012 г. № 794 утвержден административный регламент № АР -212-01 муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 утверждено «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в которое в марте 2015 года внесены изменения. Однако соответствующие изменения не внесены в Административный регламент, в связи с чем он стал противоречить требованиям федерального законодательства. Так,
документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок для устранения выявленных Департаментом замечаний к представленной документации по планировке и/или межеванию территории устанавливается 1 месяц. Срок устранения повторно выявленных Департаментом замечаний к представленной документации по планировке и/или межеванию территории устанавливается 10 дней (п. 14 Регламента). Заявляя требование о признании незаконным бездействия административного ответчика по предоставлению муниципальной услуги в течение 60-дневного срока, административный истец ссылается на Административный регламент № АР -036-04 «Подготовка документации по планировке территории». Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.10.2012 года № 845 (ред. от 07.02.2014) утвержден Административный регламент № АР-036-04 муниципальных услуг «Подготовка документации по планировке территории». Указанный Административный регламент № АР-036-04 муниципальных услуг «Подготовка документации по планировке территории» устанавливает последовательность действий и сроки выполнения муниципальными органами действий по подготовке документации по планировке территории. Согласно данному Административному регламенту, прием заявлений, консультирование и выдачу документов осуществляют: - отдел по работе с гражданами
федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда (далее комиссия) с заявлением (вх. №) и документами для рассмотрения вопроса о признании муниципальных жилых помещений кв.кв.№№, 4, 5 в доме по <адрес>. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 утверждено Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Положение). Постановлением администрации г. Ростова-на-Дону от 28.02.2017 № 145 утвержден административный регламент № АР -212-01 муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - Административный регламент). Согласно ч. 4 ст. 15 ЖК РФ жилое помещение может быть признано непригодным для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 утверждено Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги; получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. В целях реализации вышеуказанных полномочий, приказом Департамента по имущественным и земельным отношениям <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-АР утвержден административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности города федерального значения Севастополя» (далее - Регламент №-АР ). Согласно пункту 1.2.2 Регламента №-АР государственная услуга предоставляется по заявлениям физических и юридических лиц, обладающих правом на получение земельного участка без торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 ЗК РФ оснований, в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», либо их уполномоченных представителей, а так же
