земельные участки в соответствии с их разрешенным использованием, соблюдением экологических, санитарных, градостроительных и иных норм и правил, предусмотренных законодательством (пункт 1 статьи 28 Закона о землепользовании в г. Москве). Согласно частям 1,4.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой и графической формах и отражающий сведения, перечисленные в части 4.1 данной статьи. Частями 1, 2, 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии с названным кодексом) применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного
60 календарных дней с даты заключения договора, по II этапу – 97 и 130 календарных дней соответственно. Цена договора согласно пункту 3.1 составляет 4 550 000 рублей и включает в себя все затраты, необходимые для выполнения работ по разработке документации, обязательные платежи, а также стоимость государственной экспертизы. Общество «СТИЛЬ-проект» письмами от 15.07.2013 № 169 и 170 сообщило о приостановлении работ по договору по причине недостатка исходных данных. Концертный зал предоставил 03.09.2013 обществу затребованные результаты инженерных изысканий и градостроительный план земельного участка. Письмом от 10.09.2013 № 187 проектировщик передал заказчику- застройщику проектную и рабочую документацию по I этапу для рассмотрения, согласования и направления на экспертизу. Концертный зал и ГАУ КО «ЦПЭ» 16.10.2013 заключили договор № 314 на оказание услуг по государственной экспертизе, на основании которого Концертный зал передал ГАУ КО «ЦПЭ» на государственную экспертизу полученную от проектировщика проектную документацию (разделы 1, 3, 4, 6, 9 и 11) и результаты инженерных
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно в уполномоченные органы с приложением документов согласно перечню, установленному частью 7 статьи 51 ГрК РФ. Так, помимо прочего к заявлению должны быть приложены: результаты инженерных изысканий и отдельные материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации, в том числе: пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта
12.05.2015 №12/05 (с учетом дополнительных соглашений к нему), заключенного между предпринимателем (инвестор) и обществом (заказчик/технический заказчик, подрядчик), согласно которому ответчик обязался (своими силами или силами третьих лиц) выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию для реализации первого этапа инвестиционного проекта «Реконструкция профилактория под размещение Парк-Отеля», на земельных участках общей площадью 40000 кв.м., кадастровые номера 67:17:0130101:6, 67:17:0130101:8, 67:17:0130101:9, расположенных по адресу Смоленская область, Сафоновский район, вблизи р. Днепр. Судом учтено, что проектная документация и результаты инженерных изысканий , выполненных для подготовки такой документации могут быть использованы при реконструкции профилактория под размещение Парк-Отеля только в случае получения положительного заключения экспертизы проектной документации. Между те, результат работ достигнут не был; некачественный и неполный результат не имел для инвестора потребительской ценности; проектная документация и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой документации, с учетом неустранимых ответчиком замечаний ООО «Центр строительно-проектной и промышленной экспертизы, не прошли негосударственную экспертизу и поэтому не использованы и не
(или) для решения вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела. Оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке по доводам жалобы не установлено. Как следует из судебных актов, между сторонами заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса Мамисон». Результатом выполненной работы по контракту являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий . Проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (пункт 2.6 контракта). 24.12.2019 стороны подписали акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту. Согласно пункту 3 указанного акта проектировщик обязуется в срок до 10.03.2020 предоставить заказчику положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на разработанную в соответствии с контрактом проектно-сметную документацию. Поскольку общество
выполненных работ по договору № 150-12-ПИР по первому этапу (инженерные изыскания). В п. 5 акта № 0352 указано, что предъявленная продукция (выполненная работа) выполнена в полном объеме, в установленные сроки и соответствует условиям договора, требованиям технического задания, в надлежащем порядке оформлена и доведена до стадии, по которой производится расчет с подрядчиком. Стоимость выполненных работ составила 625 447 руб. По накладным от 01.04.2013 № 012, от 22.03.2013 № 008 проектная документация, включая сметы и результаты инженерных изысканий , по договорам № 147-12-ПИР, № 150-12-ПИР передана заказчику в полном объеме. В подтверждение нарушения требований к качеству разработанной исполнителем документации в материалы дела КГБУ «УАД и Т» представлены копии отрицательных заключений государственной экспертизы от 28.06.2013 («Кудымкар-Гайны»), от 31.07.2013 («Кудымкар-Пожва»), выданные краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края». С целью определения качества и объема результата спорной документации, разработанной ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» переданной заказчику, возможности использования по назначению изготовленной проектной
был выполнен ряд обязательств; при проведении первичной государственной экспертизы истец не направлял в адрес ответчика никаких замечаний государственной экспертизы, тем самым лишив его возможности корректировать проектную документацию; весь объем убытков в виде расходов по оплате как первоначальной так и повторной государственной экспертизы суд возложил на ответчика; замечаний со стороны истца по итогам приемки выполненных проектно-изыскательских работ от истца не поступало, дефектовочных актов не составлялось, мотивированный отказ от приемки не заявлялся; проектная документация и результаты инженерных изысканий первоначально передавались заказчику по накладной 05.11.2020 года, но только 20.01.2021 года истцом было направлено в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; технические условия на подключение к сетям водоснабжения были переданы заказчиком в сентябре 2020 года и в августе 2021 года; техническим заданием (пункт 18) был предусмотрен автономный источник тепла, вид топлива - природный газ, но 27.02.2020 было отказано в газификации проектируемого объекта; технические
границ полосы вырубки лесных участков Владимирского, Суздальского и Камешевского лесничеств и проектной оси по землям Владимирского лесничества для строительства объекта стоимостью 700 000 руб. 00 коп. Как указывает истец, результат работ в виде технических отчетов по проведенным инженерно-геодезическим изысканиям обществом «Экономическое развитие» не принят и не оплачен. Согласно выписке из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 20.11.2014 №1, предоставленной ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза», проектная документация, включая смету и результаты инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция ВЛ 220 кВ Районная - Заря 1 цепь. Заходы ЛЭП 220 кВ на Владимирскую ТЭЦ-2. Технологическое присоединение электроустановок ОАО «ТГК-6», получила положительное заключение. Заявителем на проведение государственной экспертизы является общество «Сетьстройпроект», заказчиком – общество «ФСК ЕЭС». Ссылаясь на то, что результаты работ по договору в виде технических отчетов по проведенным инженерно-геодезическим изысканиям использованы ответчиками в отсутствие правовых оснований, в связи с чем имело место нарушение авторских прав
застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации. В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий , выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 настоящей статьи. Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с настоящей статьей в отношении проектной документации объектов капитального строительства
изысканий, за выдачу предусмотренного частью 3.5 настоящей статьи заключения (в случае, если указанное заключение выдано органом исполнительной власти или организацией, проводившими государственную экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения), порядок взимания этой платы устанавливаются Правительством Российской Федерации. Согласно п.п. 5, 6 Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 272 объектом негосударственной экспертизы являются все разделы проектной документации и (или) результаты инженерных изысканий , которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат представлению для проведения экспертизы. Процедуры проведения негосударственной экспертизы, в том числе подготовка экспертного заключения, его подписание, утверждение, выдача заявителю и обжалование, а также открытие и ведение дел негосударственной экспертизы, ведение реестра выданных экспертных заключений и предоставление сведений из указанного реестра, осуществляются в порядке, установленном для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации
ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) (здесь и далее нормативно-правовые акты приведены в редакции, действовавшей на момент вынесения спорного заключения) проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. В соответствии с ч. 1 ст. 49 ГрК РФ проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий , выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 настоящей статьи. Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с настоящей статьей в отношении проектной документации объектов капитального строительства
