заказчика на период завершения строительства объекта «Пешеходный переход на проспекте Андропова в районе дома №20 у остановки общественного транспорта «Южный речной вокзал», по адресу: Даниловский район, ЮАО города Москвы. Согласно пункту 3.1. Договора цена договора является твердой на весь срок исполнения договора и в соответствии с Протоколом твердой договорной цены (Приложение №1) составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей. Как следует из Протокола твердой договорной цены, оплате подлежат следующие работы, выполненные Исполнителем: получение заключения МГЭ; согласование АГР в Москомархитектуре; осуществление строительного контроля; ввод объекта в эксплуатацию. Истец по первоначальном иску исполнил принятые на себя по договору обязательства в полном объеме, на всю сумму договора, что подтверждается следующим: положительное заключение Мосгосэкспертизы на Объект было получено исполнителем 27 октября 2015 года; АГР было согласовано в Москомархитектуре 30 июля 2015 года, что подтверждается Заключением для присвоения Объекту адреса недвижимости; осуществление Исполнителем строительного контроля подтверждается Заключением Могосстройнадзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических
на период завершения строительства объекта «Пешеходный переход на проспекте Андропова в районе дома №20 у остановки общественного транспорта «Южный речной вокзал», по адресу: Даниловский район, ЮАО города Москвы. Согласно пункту 3.1. Договора цена договора является твердой на весь срок исполнения вора и в соответствии с Протоколом твердой договорной цены (Приложение №1) составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей. Как следует из Протокола твердой договорной цены, оплате подлежат следующие работы, выполненные Исполнителем: -получение заключения МГЭ; - согласование АГР в Москомархитектуре; -осуществление строительного контроля; -ввод объекта в эксплуатацию. Истец исполнил принятые на себя по договору обязательства в полном объеме, на всю сумму договора, что подтверждается следующим: -положительное заключение Мосгосэкспертизы на Объект было получено исполнителем октября 2015 года; -АГР было согласовано в Москомархитектуре 30 июля 2015 года, что подтверждается Заключением для присвоения Объекту адреса недвижимости; -осуществление Исполнителем строительного контроля подтверждается Заключением Могосстройнадзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
на период завершения строительства объекта «Пешеходный переход на проспекте Андропова в районе дома № 20 у остановки общественного транспорта «Южный речной вокзал» по адресу: Даниловский район, ЮАО города Москвы. Согласно пункту 3.1 договора, его цена является твердой на весь срок исполнения договора и в соответствии с протоколом твердой договорной цены (приложение № 1) составляет 400.000 (четыреста тысяч) рублей. Как следует из протокола твердой договорной цены, оплате подлежат следующие работы, выполненные исполнителем: получение заключения МГЭ; согласование АГР в Москомархитектуре; осуществление строительного контроля; ввод объекта в эксплуатацию. Так, истец по первоначальном иску исполнил принятые на себя по договору обязательства в полном объеме. Причем положительное заключение Мосгосэкспертизы на объект было получено исполнителем 27 октября 2015 года. АГР было согласовано в Москомархитектуре 30 июля 2015 года, что подтверждается заключением для присвоения Объекту адреса недвижимости; осуществление исполнителем строительного контроля подтверждается заключением Мосгосстройнадзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от
посадку зданий и сооружений на земельном участке не представляется возможным. В письме от 09.10.2020 №09/1173 подрядчик сообщил о выполнении корректировки схемы планировочной организации земельного участка с учетом замечаний заказчика от 26.08.2020 и с учетом размещения объекта на дополнительном участке площадью 4300 м2 и направил заказчику откорректированные проектные решения в электронном виде для дальнейшего согласования. 15.10.2020 Министерство письмом №26/13337 согласовало подрядчику откорректированную схему планировочной организации земельного участка. Письмом от 30.10.2020 №1251 общество направило Министерству на согласование АГР , вариант 3 по объекту, который был согласован ответным письмом Министерства от той же даты №09/1251. После получения от заказчика согласования Архитектурно-градостроительных решений, с 07.11.2020г. подрядчик после приостановки возобновил проведение инженерных изысканий (3 этап работ по контракту) на земельном участке. Таким образом, материалами дела установлено, что согласование результата работ по 1 этапу контракта, в том числе изменение мощности объекта, проводилось заказчиком за пределами срока, установленного для выполнения инженерных изысканий, после 01.06.2020 года. Просрочка выполнения
за счет средств иных собственников помещений в строениях комплекса, указанные мероприятия проводились в составе комплекса мер по легализации каждого строения в составе комплекса, расположенного на земельном участке. Мероприятия были осуществлены в отношении всех строений комплекса на данном земельном участке единовременно, без исключений и изъятий. Истцом приняты и оплачены работы и услуги по исполнению Протокола ГЗК № 36, в том числе в части площадей помещений, принадлежащих ФИО1: за проведение технической экспертизы строений за разработку и согласование АГР ; за работы по приведению строений в соответствие нормам пожарной безопасности; за инженерные работы в строениях; за оказание юридических услуг; оплата судебных расходов. Общая сумма штрафа, предъявленная правообладателям помещений в строениях комплекса, составляет 143 655 921 руб. 55 коп. Денежные средства в сумме 134707750 рублей перечислило на расчетный счет Департамента ТНС «Духовской-17», что подтверждается платежным поручением № (****) от 26.12.2018. Строения 7 и 16 оплачивали штрафные санкции самостоятельно. По расчету для целей определения суммы
631,98 руб.). С учетом того, что помещение находится в долевой собственности и частичной оплаты ФИО1 в размере 97 500 рублей остаток суммы штрафа к доплате составляет 51323 руб. 61 коп. Всего ТСН «Духовской-17» принято и оплачено работ и услуг в сумме 21111 руб. 07 коп., в части площадей помещений ФИО1 поименованных в указанной претензии, по следующим видам работ и услуг соответственно: за проведение технической экспертизы строений - в сумме 2509 руб.; за разработку и согласование АГР – 2262 руб. 74 коп.; за работы по приведению строений в соответствие нормам пожарной безопасности – 5202 руб. 32 коп.; за инженерные работы в строениях – 7800 руб.; за оказание юридических услуг - в сумме 2773 руб. 20 коп.; оплата судебных расходов – 1127 руб. 62 коп. ДД.ММ.ГГГГ ТСН «Духовской 17» была направлена досудебная претензия в адрес ФИО1 Данной Претензией ТСН «Духовской-17», действующий в соответствии с Решениями Общих собраний собственников помещений в строениях комплекса
за счет средств иных собственников помещений в строениях комплекса, указанные мероприятия проводились в составе комплекса мер по легализации каждого строения в составе комплекса, расположенного на земельном участке. Мероприятия были осуществлены в отношении всех строений комплекса на данном земельном участке единовременно, без исключений и изъятий. Истцом приняты и оплачены работы и услуги по исполнению Протокола ГЗК № 36, в том числе в части площадей помещений, принадлежащих ФИО1: за проведение технической экспертизы строений за разработку и согласование АГР ; за работы по приведению строений в соответствие нормам пожарной безопасности; за инженерные работы в строениях; за оказание юридических услуг; оплата судебных расходов. Общая сумма штрафа, предъявленная правообладателям помещений в строениях комплекса, составляет 143655921 руб. 55 коп. Денежные средства в сумме 134707750 руб. перечислило на расчетный счет Департамента ТНС «Духовской-17», что подтверждается платежным поручением № 310 от 26 декабря 2018 г. Строения 7 и 16 оплачивали штрафные санкции самостоятельно. По расчету для целей определения
631,98 руб.). С учетом того, что помещение находится в долевой собственности и частичной оплаты А. денежной суммы 97 500 руб. остаток суммы штрафа к доплате составляет 51323 руб. 61 коп. Всего ТСН «Духовской-17» принято и оплачено работ и услуг в сумме 21111 руб. 07 коп., в части площадей помещений А. поименованных в указанной претензии, по следующим видам работ и услуг соответственно: за проведение технической экспертизы строений - в сумме 2509 руб.; за разработку и согласование АГР - 2262 руб. 74 коп.; за работы по приведению строений в соответствие нормам пожарной безопасности - 5202 руб. 32 коп.; за инженерные работы в строениях - 7800 руб.; за оказание юридических услуг - в сумме 2773 руб. 20 коп.; оплата судебных расходов - 1127 руб. 62 коп. <данные изъяты> ТСН «Духовской 17» была направлена досудебная претензия в адрес А. Данной претензией ТСН «Духовской-17», действующий в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в строениях
