2 к контракту «График выполнения работ» (до 23.08.2021). Результатом выполненной работы по контракту является проектная документация. Проектная документация признается результатом выполненных проектных работ по такому контракту при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости (п. 4.2 контракта). Истец указывает, что целью заключения спорного контракта являлось участие Администрации муниципального образования «Турочакский район» в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий в рамках федерального проекта « Современный облик сельских территорий » государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, срок подачи заявки на участие по которому истекал 01.10.2022. Однако, вследствие существенной просрочки исполнения обязательства ответчиком у администрации в настоящее время утрачена возможность войти в указанную программу, в связи с чем, утрачен интерес к дальнейшему исполнению контракта. Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 16.01.2023 № 732 о расторжении муниципального контракта и возврате уплаченных
аналогичных условиях были заключены договоры на оказание услуг № 165/20 от 18.11.2020 и № 166/20 от 18.11.2020 (далее – договоры), по условиям которых заказчик поручил, а исполнитель принял на себя разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в д. Тураево, Тураевское сельское поселение, Менделеевский муниципальный район и в д. Абалачи, Абалачевское сельское поселение, Менделеевский муниципальный район, а также пройти проверку достоверности определения сметной стоимости в ЕАУ «УГЭЦ», согласно программе: ведомственная целевая программа « Современный облик сельских территорий », утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 номер 1332 (л.д. 8-11). Согласно пунктам 2.1. договоров стоимость разработки проектно-сметной документации по договору № 165/20 составила 320361 руб. 60 коп., по договору № 166/20 – 219585 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 20%. В соответствии с пунктами 2.2. договоров заказчик производит предоплату в размере 50000 руб. путем перечисления на расчетный счет. Согласно пунктам 2.3. договоров дополнительно к стоимости разработки проектно-сметной документации, указанной в пункте
31.12.2022. В апелляционной жалобе Управление указывает, что судом сделан ошибочный вывод о том, что Управление заключило спорные договоры в ходе выполнения работ по контракту с ООО «Таллер». Как видно из содержания решения такой вывод в нем отсутствует. Одновременно в апелляционной жалобе Управление подтвердило, что разработка проектной документации осуществлялась ООО «Таллер», контракт был исполнен названным обществом 31.08.2022. Также в апелляционной жалобе Управление отметило, что разработка проектной документации осуществлялась в целях реализации федерального проекта « Современный облик сельских территорий » и муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского района»; реализация программы осуществляется поэтапно, в 2022 году – проектная документация со сметой, в 2023 году – строительство объекта. На основании письменных пояснений Управления судом установлено, что по указанному выше контракту выявилась необходимость внесения изменений в сметную документацию, касающуюся фундамента объекта. Во избежание нарушения сроков выполнения работ по контракту и в целях оперативного прохождения
95 календарных дней с момента заключения Контракта: в соответствии с приложением 2 к контракту «График выполнения работ». Как следует из материалов дела, истец произвел оплату работ в сумме 7 530 000 руб., вместе с тем, ответчик положительное заключение госэкспертизы не получил, частично возвратил денежные средства на ее оплату в сумме 813 240 руб. При этом контракт заключался с целью участия в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий в рамках федерального проекта « Современный облик сельских территорий » государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, срок подачи заявки на участие, по которому истекает 01.10.2022. Таким образом, заказчик утратил интерес к дальнейшему выполнению работ ввиду неисполнения обязательств. В адрес ответчика направлено предложение о расторжении контракта и возврате денежных средств, которое оставлено без удовлетворения, что послужило основанием истцу для обращения в арбитражный суд с иском. При принятии решения, суд первой инстанции
в качестве автомобильной дороги для доступа неограниченного круга лиц, жителей микрорайона индивидуальной жилой застройки «Волков Лес» в пос.Тельмана (ул.Зеленая) к своим земельным участкам. Кроме того, улица Зеленая является единственным подъездным путем к памятнику федерального значения ансамбля «Зеленый пояс Славы» «Ижорский таран», гаражному кооперативу, а также к земельным участкам с кадастровыми номерами 47:26:0220001:211 и 47:26:0220001:214, находящимся в муниципальной собственности, предусмотренным Государственной программой Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в рамках подпрограммы « Современный облик сельских территорий » под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и универсальной спортивной площадки. Данные объекты прошли отбор, реализация проектов планируется в 2021-2023 гг. Административный истец просил предоставить для обозрения проект застройки территории под жилым массивом «Волков Лес». Данная просьба не была удовлетворена. Из публичной кадастровой карты усматривается, что земельный участок с кадастровым номером 47:26:0220001:608 граничит с земельными участками, находящимися в частной собственности, земельным участком, принадлежащим Санкт-Петербургу и другими землями территории Тельмановского сельского поселения
станции очистки воды и водовода в <адрес обезличен> (в том числе проектно-изыскательские работы). <дата обезличена> государственным бюджетным учреждением <адрес обезличен> «Управлением по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» (далее - Заказчик) с ООО «ГеоВерсум» заключен государственный контракт <номер обезличен> (далее - Контракт) в отношении объектов: «Строительство артезианских скважин, станции очистки воды и резервуаров в <адрес обезличен> городского округа <адрес обезличен> «на выполнение комплекса работ для последующего участия в государственной программе Российской Федерации « Современный облик сельских территорий »: выполнение инженерных изысканий, проведение археологических полевых работ (археологических разведок), разработка градостроительной, проектной и сметной документации (проектно-изыскательские работы); «Строительство артезианской скважины, водонапорной башни, станции очистки воды и водовода в <адрес обезличен> городского округа <адрес обезличен>» со сроком окончания выполнения работ по вышеуказанным объектам - до <дата обезличена>. Решением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от <дата обезличена> <номер обезличен>, Контракт расторгнут <дата обезличена> в связи с неоднократным нарушением ООО «ГеоВерсум» сроков выполнения
эпидемиологическими и экологическими требованиям. Работа для исполнения судебного решения ведется регулярно, но нуждается в денежных средствах. Так же по данному исполнительному производству была приложена смета необходимых работ по данному решению суда. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждена государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Решением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ММ-П11-19234 утвержден Паспорт комплексной программы Российской Федерации (Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Программа). В структуру Программы входит Федеральный проект « Современный облик сельских территорий ». ДД.ММ.ГГГГ прошли общественные обсуждения проекта «Комплексное развитие <адрес> муниципального округа Архангельской области». ДД.ММ.ГГГГ в адрес Министерства агропромышленного комплекса и торговли АО направлено гарантийное письмо об обязательстве округа предусмотреть в бюджете 195 590 руб. на объект - СБО сточных (канализационных) вод в <адрес>. В рамках муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство объекта водоотведения «Станция биологической очистки сточных вод» в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Министерство
