работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. В соответствии со статьей 718 Гражданского кодекса заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Согласно статье 719 Гражданского кодекса подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса), а также, если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии
выполнение и оплату данных работ. Пунктом 4.2 договора предусмотрена обязанность заказчика передать по акту стройплощадку, утвержденную проектную документацию. На основании пунктом 4.2.2, 4.2.3 договора заказчик осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, проверяет качество выполненных строительно-монтажных работ в соответствии с действующим СНиП; заказчик обязан своевременно производить оплату работ подрядчика. В силу пункта 4.3.1 договора заказчик вправе в любое время проверять ход и качество строительных и монтажных работ, при обнаружении некачественно выполненных работ заказчик вправе приостановить работы и поручить исправление работы другой организации за счет подрядчика. Порядок сдачи и приемки выполненных работ установлен разделом 5 договора. В соответствии с пунктом 6.1 договора расчеты за выполненные работы производятся не позднее 45 дней с момент подписания справки формы КС-3. Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком после полного завершения работ, устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе приемки работ на объекте, приемки всей исполнительной документации и актов на скрытые работы (пункт 6.3
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения контракта определяется подрядчиком самостоятельно. Согласно пункту 8.2 контракта подрядчик обязан в течение 10 дней с даты заключения контракта предоставить заказчику проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. В случае непредставления проекта производства работ заказчик вправе приостановить работы . Подрядчик обязан: сдать выполненные работы заказчику в сроки, предусмотренные разделом 5 контракта (пункт 8.3 контракта); немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок (пункт 8.7 контракта); предоставить заказчику копию договора банковского сопровождения контракта в течение
оформляется соответствующий акт и составляется дополнительное соглашение к договору на выполнение и оплату данных работ. Согласно пункту 4.2 договора заказчик обязан передать по акту стройплощадку, представитель заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, проверяет качество выполненных строительно-монтажных работ в соответствии с действующим СНиП, заказчик своевременно обязан производить оплату работ подрядчика. Согласно пункту 4.3 заказчик вправе в любое время проверять ход и качество строительных и монтажных работ, при обнаружении некачественно выполненных работ заказчик вправе приостановить работы и поручить исправление работы другой организации за счет подрядчика. Согласно проекту в помещениях по кирпичной кладке было предусмотрено выполнение работ по высококачественной штукатурке. Указанное обстоятельство сторонами не оспаривается. Согласно пояснениям истца в судебном заседании ООО «Буреяжилпромстрой» были выполнены работы по оштукатуриванию помещений 3 и 4 этажа объекта реконструкции. В дальнейшем для производства отделочных работ между ООО «Буреяжилпромстрой» и ЗАО «СУОР» 27.12.2011 был заключен договор №8 на выполнение отделочных работ по объекту «Реконструкция административного
компания «Согласие» (Заказчик) имеет обязанность по ликвидации убытков по заключению договорам страхования (п. 1.1 договора). Заказчик обязуется предоставить автомобиль на ремонт через своего представителя или клиента вместе с оформленным «Направлением на ремонт» (п.2.1.1). Исполнитель обязан в случае, если поставка запасных частей, необходимых для ремонта, осуществляется по предварительному заказу, уведомить об этом заказчика до начала работ по ремонту автомобиля. Срок окончания работ в этом случае увеличивается на время ожидания поставки запчастей ( п. 2.3.6). Заказчик вправе приостановить работы по восстановлению автомобиля при изменении степени ремонтных воздействий на ремонтируемые детали, выявлении скрытых повреждений, в случае если устранение повреждений не предусмотрено «направлением на ремонт». Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ на период с момента направления заказчику акта о выявлении скрытых дефектов до получения ответа заказчика. ( п. 2.3.7). ФИО1 представила автомобиль SHEVROLET NIVA, государственный регистрационный знак № в ООО «Автокласс Колор» для дефектовки 26.01.2011 г., забрав автомобиль в тот же день, что подтверждается
Индивидуальным предпринимателем ФИО2, скреплен печатью ИП ФИО2 Согласно п. 5.1.4, договора подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 10-ти календарных дней с момента поступления авансового платежа. И выполнить объем работ согласно графика выполнения работ 50%, после чего заказчик производит очередной платеж в размере 244 000 рублей, в том случае, если у него нет претензий к качеству работы, о чем Подрядчик составляет промежуточные акты выполненных работ (данные акты предусмотрены по смыслу п.5.2.3 договора). Заказчик вправе приостановить работы , если их качество не соответствует требованиям СНиП, согласно п. 6.2.1 договора. Окончательный срок выполнения работ предусмотрен п. 2 приложения и соответствует не позднее 60-ти рабочих дней, с момента начала работ: п. 2 «Подрядчик выполнит работы, предусмотренные настоящим договором, в течение 60-ти рабочих дней, с момента начала работ». Переносы сроков выполнения работ, предусмотрены договором по основаниям п.п. 2.3, 2.4 в связи с неблагоприятными метеорологическим условиями по соглашению сторон; в случае выявления Подрядчиком обоснованной
450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. При этом, согласно п. 6.2.1. договора подряда № от 15.12.2020 заказчик вправе приостановить работы если их качество не соответствует СНиПам и СП, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1.4 настоящего договора. Исходя из указанного, оснований для расторжения договора подряда по причине не предоставления заказчиком подрядчику доступа на объект не имеется, так как материалами дела подтверждается, что выполненные работы не соответствовали строительным нормам и правилам, что давала право ФИО1 приостановить работы и не допускать ООО СК «СТРОЙИНДУСТРИЯ». Иных оснований, предусмотренных законом и договором для расторжения договора подряда судом, не
