Акт выполненных работ унифицированная форма - гражданское законодательство и судебные прецеденты

с условиями, содержащимися в п. 7.2 государственного контракта, возникла обязанность подписания унифицированных форм N КС-2, КС-3 в срок по 15.10.2013 или установленная п. 7.3 государственного контракта обязанность составить двусторонний акта с перечнем необходимых доработок. Составленный 17.10.2013 войсковой частью в одностороннем порядке акт N 64 выполненных работ признан апелляционным судом ненадлежащим доказательством по тем основаниям, что из его содержания невозможно возможным установить, в чем именно заключается несоблюдение подрядчиком условий п. 48 приложения N 1 к государственному контракту; доказательств извещения подрядчика о времени и месте составления данного акта не представлено. При указанных обстоятельствах апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о том, что подписание заказчиком в одностороннем порядке 17.10.2013 унифицированных форм N КС-2, КС-3, ранее (01.10.2013) не может быть признано доказательством выполнения обществом "Гранит" подрядных работ с ненадлежащим качеством. В соответствии со статьей 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые

работы главного фасада здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 22. Пунктами 2.1, 2.2 договора стороны определили начало выполнения работ - с момента подписания настоящего договора и поступления аванса на расчетный счет подрядчика; дата окончания - в соответствии с Графиком выполнения (производства) работ, но не позднее 10.11.2013. Порядок сдачи и приемки работ определен в главе 6 договора, согласно которой сдача-приемка, выполненных подрядчиком за отчетный период работ, оформляется путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3. Удовлетворяя требования в указанном размере, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 702, 708, 329, 330, 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из доказанности факта нарушения подрядчиком срока выполнения работ по договору и периода просрочки, применил положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшил размер неустойки до 100 000 рублей. В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса

суд апелляционной инстанции указал на отсутствие в материалах дела двусторонних актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписанных товариществом и центром. Арбитражный суд округа согласился с данными выводами суда апелляционной инстанции. Выражая несогласие с судебными актами, принятыми по результатам обособленного спора, конкурсный управляющий товариществом приводит, в частности, следующие доводы. Заключенный между центром и товариществом инвестиционный договор от 11.03.2001 № 191 не предусматривал возникновение между сторонами отношений, в рамках которых товарищество как подрядчик должно было самостоятельно выполнять работы и передавать должнику их результаты с оформлением первичной учетной документации по формам КС-2 и КС-3. Как полагает товарищество, факт понесения им затрат на строительство комплекса «Женский центр» подтверждается представленной в материалы дела первичной учетной документацией, оформленной в соответствии с требованиями постановления Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и

услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой. Счета-фактуры являются основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету при выполнении требований, установленных пунктами 5, 5.1 и 6 настоящей статьи. Основанием для доначисления налога на прибыль явилось непредставление налогоплательщиком унифицированной формы № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстатом России от 11.11.1999 № 100, вместо данного акта была представлена товарная накладная. Судом первой инстанции было установлено, что акт выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) № 1 от 31.12.2007 был представлен налогоплательщиком в налоговый орган вместе с возражениями на акт выездной налоговой проверки, то есть до вынесения оспариваемого решения. В отношении иных документов, составленных в ходе осуществления спорной операции (договор подряда от 15.10.2007, акты выполненных работ по форме КС – 3, счет-фактура от 31.12.2007 № 254), налоговым органом каких-либо нарушений не установлено. Таким образом, расходы заявителя подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации,

работ, объемы, сроки выполнения определены сторонами в заявке, являющейся Приложением №2 к Договору, а стоимость работ – в Приложении №3 к договору (пункт 1.2 договора). Оплата работ осуществляется заказчиком до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленного исполнителем счета и Акта выполненных работ (пункт 3.6 договора). Приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченными сотрудниками заказчика ежедневно, при необходимости в присутствии специалистов подрядчика (пункт 4.8 договора). По результатам приемки стороны ежемесячно составляют Акт выполненных работ (унифицированная форма ), подписываемый сторонами (пункт 4.9 договора). Представители сторон ежедневно и ежемесячно подписывают двусторонние документы произвольной согласованной формы, отражающие фактическое количество нормо-часов, выработанное подрядчиком за каждый день выполнения работ и в целом за месяц, при необходимости проводят сверку (пункт 4.10 договора). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороны несут ответственность в соответствии с договором и действующим законодательством (пункт 5.1 договора). Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных работ в размере 0,5% от

издержек подрядчика (истца) (в том числе связанных с приобретением материалов и оборудования), необходимых для выполнения работ по договору, и причитающееся ему вознаграждение (пункт 4.1 договора). Стоимость работ за единицу измерения является твердой договорной ценой (пункт 4.2 договора). Пунктами 5.2 и 5.3 договора определено, что приемка работ подрядчика производится генподрядчиком (ответчиком) за выполненные фактические работы следующим образом: – не реже чем один раз в месяц, после выполнения согласованной части работ, подрядчик представляет генподрядчику акт выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (унифицированная форма № КС-3) в 3 экземплярах, показывающие заявляемую подрядчиком стоимость и объемы выполненных работ и поставленных материалов и оборудования объекта, а также счет-фактуру и счет на оплату, акты на скрытые работы в 4 (четырех) экземплярах; – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения указанного комплекта документов генподрядчик обязан рассмотреть и утвердить полученный от подрядчика акт выполненных работ и один подписанный экземпляр

ГОСТов, СНиПов. Место выполнения работ: территория городского поселения город Учалы (пункт 1.5. контракта). Цена контракта установлена сторонами в пункте 2.1 и составила 3 202 605 руб. Согласно пункту 3.2 контракта, начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание – 25 сентября 2017 года. В соответствии с пунктом 6.1 контракта подрядчик сдает, а заказчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих актов приемки выполненных работ. При этом подрядчик представляет заказчику на подписания: - акт выполненных работ, )унифицированная форма №КС-2) -справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3). Заказчик в течении 5 рабочих дней со дня получения формы №КС-2, формы КС-3, подписывает их, либо дает подрядчику письменный мотивированный отказ. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчик обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) (пункт 10.5 контракта). Согласно пункту 10.6 контракта, пеня начисляется за каждый

выполнить работы по устройству кладки наружных и внутренних стен на объекте: «Многоэтажный жилой дом литер 4 в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Гафури, ФИО4 и Коммунистической в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Оплата производится после выполнения всех работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. Субподрядчик в течение пяти рабочих дней с момента окончания выполнения работ по этапу или работ в целом представляет подрядчику на подписание акт выполненных работ (унифицированная форма № КС-2). справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-З) и счет-фактуру. Подрядчик обязан явиться на объект для принятия результата работ по этапу или paбот в целом в течение двух рабочих дней со дня получения акта ф. КС-2, справки ф. КС-З, после чего подписать их либо передать субподрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ. Согласно пункту 6.1 договора от 31.05.2019 срок выполнения работ: начало – 31.05.2019,

следующего дня после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, за вычетом: - Суммы в размере 5% от стоимости выполненных Работ - гарантийные удержания в качестве обеспечения возможных претензий Подрядчика в отношении ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком по настоящему договору, включая просрочку исполнения обязательств, любые дефекты в работах, некачественное выполнение работ. Как следует из материалов дела 30.05.2019 оформлен акт выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) на сумму 629 025 рублей 00 копеек, 25.07.2019 - на сумму 4 760 571 рубль 74 копейки. В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 к договору субподряда на выполнение строительных работ № от 15.03.2019 внесены изменения в 2.3. договора, согласно которым: общая сумма договора является твердой и составляет 8 181 719 рублей 81 копейка, в том числе НДС 20%

стоимости выполненных работ (Унифицированная форма КС-3), с учетом ранее выплаченного аванса, на основании выставленного подрядчиком счета не позднее 10 рабочих дней после получения счета заказчиком (пункт 2.3). (дата) заказчик в соответствии с п. 2.2 договора № от (дата) оплатил подрядчику аванс в размере *** руб., что подтверждается платежным поручением № от (дата) и сторонами в ходе рассмотрения дела не оспаривалось. (дата) начальником Оренбургского МСЦ ФИО4 и директором ООО «СК Юпитер» ФИО5 подписаны Акт выполненных работ № (Унифицированная форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат № (Унифицированная форма КС-3) на сумму *** руб., что соответствует требованиям п.2.3 договора № от (дата). (дата) подрядчик ООО «СК Юпитер» выставило заказчику ФГУП «Почта России» счет-фактуру № за выполненные по договору № от (дата) работы на сумму *** руб. В установленный п. 2.3 договора срок заказчик расчет за выполненные работы с подрядчиком не произвел. (дата) директор ООО «СК Юпитер» ФИО5 направил в