Дата акта и дата подписания акта - гражданское законодательство и судебные прецеденты

фактического исполнения обязательства). Поскольку истец обратился в суд 04.03.2019, срок исковой давности взыскания неустойки не является пропущенным за период с 03.02.2016 (04.03.2019 минус 1 год и 1 месяц для соблюдения претензионного порядка) по 30.08.2016 (дата фактического исполнения обязательства). Просрочка исполнения обязательств по договору субподряда от 12.05.2014 № 1100/2014/3 имела место с 31.12.2014 (срок выполнения работ по договору) по 03.10.2016 ( дата подписания сторонами акта выполненных работ). Поскольку истец обратился в суд 04.03.2019, срок исковой давности взыскания неустойки не является пропущенным за период с 03.02.2016 по 03.10.2016 (дата подписания сторонами акта выполненных работ). Просрочка исполнения обязательства по договору субподряда от 02.09.2014 № 1100/2014/10 имела место с 31.05.2015 (срок выполнения работ по договору) по 03.10.2016 (дата подписания сторонами акта выполненных работ). Поскольку истец обратился в суд 04.03.2019, срок исковой давности взыскания неустойки не является пропущенным за период с 03.02.2016 по 03.10.2016 (дата подписания сторонами акта выполненных работ). Просрочка исполнения обязательства по договору

начал течь спустя 60 календарных дней с 21.05.2013 - даты направления истцом документов для оплаты работ формы КС-3. Между тем, пунктом 6.1 договора предусмотрено, что шестидесятидневный срок на оплату работ начал течь с даты подписания актов сдачи-приемки работ, а не с даты представления подрядчиком счетов-фактур, как указали суды. Более того, завод обращает внимание, что пунктом 5.1.15 договора справки формы КС-3 и счета-фактуры должны представляться вместе с актами формы КС-2, то есть не позднее 25.12.2012 и 25.02.2013 в отношении спорных работ. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что подрядчик нарушил условия договора о порядке предоставления результата работ и их оплаты. Таким образом срок на оплату выполненных работ должен исчисляться с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, а не с даты фактического предоставления остальных документов спустя пять месяцев. Также завод указывает на неправомерность применения судом первой инстанции положений пункта 4 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации о наличии оснований для приостановления срока исковой давности и

в дату доступа 15.06.2013 должен передать арендатору помещение для выполнения им работ по акту доступа, а арендатор - принять помещение. Арендодатель письмом № 484мкм от 13.06.2013 уведомил арендатора о завершении работ в помещениях и необходимости их принятия по акту 15.06.2013 для проведения арендатором собственных ремонтных работ. Вместе с тем, 15.06.2013 арендатор для принятия помещений по акту доступа не явился, о причинах неявки истца не уведомил. Арендодатель письмом № 575мкм от 18.07.2103 повторно пригласил арендатора для принятия помещений и подписания актов доступа, на что арендатор письмом от 22.07.2013 № 140 сообщил, что ООО «РЕ Трэйдинг» при самостоятельном обследовании помещений, осуществленном 15.07.2013, выявлен ряд замечаний, которые были направлены 17.07.2013 на электронную почту представителю арендодателя ФИО1, и попросил арендодателя сообщить о дате устранения замечаний. Арендодатель с данными замечаниями не согласился и письмом от 08.08.2013 № 639мкм уведомил арендатора о завершении работ по подготовке помещения и просил направить уполномоченное лицо для подписания акта доступа,

000 руб. – по окончании съемочного периода и подписания соответствующего акта, 500 000 руб. – по окончании монтажно-тонировочного периода и подписания соответствующего акта. В пункте 6.2 договора стороны согласовали, что указанное вознаграждение выплачивается за все оказываемые режиссером услуги с даты начала подготовительного периода до даты подписания акта о сдаче комплекта исходных материалов фильма. В соответствии с пунктом 6.3 договора в случае досрочного, не зависящего от продюсера прекращения действия договора расчет вознаграждения, причитающегося режиссеру на момент, предшествующий прекращению, будет осуществляться следующим образом: вся сумма вознаграждения, определенная в пункте 6.1 договора, делится на количество запланированных дней производства фильма (с даты начала подготовительного периода до даты подписания акта сдачи комплекта исходных материалов фильма) и умножается на количество дней, фактически отработанных режиссером. Пунктом 9.4 договора стороны предусмотрели право режиссера в случае не возобновления продюсером производства фильма в течение 30 дней с момента приостановления исполнения договора отказаться от исполнения обязательств, направив письменное уведомление о

пени за просрочку исполнения поставщиком обязательств по контракту в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства № 1063, подлежит применению ключевая ставка Банка России, размер которой на дату принятия решения составляет 7,25%, является верным. Кроме того, суд указал, что по второму этапу начисления неустойки истцом неверно определен период просрочки, поскольку при расчете истец принимает дату выполнения работ по акту КС-2 от 26.09.2017 № 14 на сумму 1 256 991 рубль 46 копеек – 01.10.2017. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 14 от 26.09.2017 получен истцом 29.09.2017 (согласно штампу от 29.09.2017 № 11052), иной даты подписания данный акт не содержит. В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации истцом не представлено надлежащих доказательств подтверждающих подписание данного акта в иные даты, отличные от даты указанном на штампе. При этом ссылка истца на условия контракта (п.7.5.) судом отклонена в отсутствии документального подтверждения подписания акта КС-2 на сумму 1 256 991 рубль 46

с даты приемки выполненных работ, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, счета, счета-фактуры (п.п. 9.3.2); - оплата за поставляемый товар (оборудование) производится в течение 30 банковских дней с даты приемки товара (оборудования) заказчиком на своем складе на основании товарной накладной, счета, счета-фактуры; оплата выполненных шефмонтажных работ производится в течение 30 банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета и счета-фактуры (п.п. 9.3.3 в редакции дополнительного соглашения №1 от 21.11.2011); - оплата выполненных пуско-наладочных работ производится в течение 30 банковских дней с даты подписания документов, указанных в п. 7.2 договора на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры (п.п. 9.3.4 в редакции дополнительного соглашения №1 от 21.11.2011); - зачет выплаченного аванса производится при оплате поставленного и принятого заказчиком оборудования (выполненных работ) по договору начиная с 2012 года (п.п. 9.3.5). Пунктом 10.1 договора стороны предусмотрели, что исполнитель при заключении договора предоставляет заказчику обеспечение исполнения договора в

30 банковских дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи лицензии на основании счета исполнителя. В силу положений пунктов 2.5., 2.5.1., 2.5.2. договора заказчик производит оплату стоимости выполненных работ в следующем порядке: платеж в размере 70 % от стоимости работ по этапу уплачивается заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 30 банковских дней с даты выполнения работ по этапу и подписания сторонами акта технической приемки выполненных работ по соответствующему этапу на основании счета исполнителя. Окончательный расчет по договору производится заказчиком в течение 30 банковских дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета исполнителя. В соответствии с пунктом 5.1. договора предоставление заказчику лицензии на ПО осуществляется исполнителем в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора. Факт предоставления лицензии подтверждается подписанием сторонами акта приема-передачи лицензии (по форме, приведенной в приложении № 6 к договору). В соответствии с пунктом 6.3. договора, датой исполнения обязательств исполнителя

путем подписания акта сверки взаиморасчетов за период с 1.06.016 по 30.06.2016 (дата формирования 18.07.2019, дата подписания 19.07.2016). В связи с неоплатой стоимости выполненных работ заказчику начислена неустойка за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в размере 576 421 рубль 25 копеек (10 % от стоимости работ по акту сверки). 5) договор подряда от 01.12.2012 № 1710212/0763Д, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязанность построить по заданию заказчика объект «Восстановление КТП электрообогрева системы «Термон» внутипромысловых трубопроводов», место расположения: Красноярский край, Туруханскии район, Ванкорское месторождение, а также выполнить иные строительные работы в соответствии с договором, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (пункт 2.1); стоимость выполнения работ составляет 45 379 871 рубль 36 копеек (пункт 3.1); сроки выполнения - с 1.10.2012 по 31.05.2013 (пункт 4.1); заказчик в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ по законченным этапам оплачивает подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ путем

№.../У от дата, ведомость объема работ к данному акту, счет-фактуру и счет на оплату и сказал, что необходимо расписываться в них, на что он категорически отказался, сказав щ, что не нужно его вплетать в это, тем более что эти работы не выполнены в полном объеме. В ходе этого разговора между ним и щ г расписался в ведомости объема работ к акту КС-2 №.../у, при этом он написал замечания, указав, что не все работы, указанные в данной ведомости, выполнены. После этого ФИО3 сообщил ему, что ФИО1 сказал, что необходимо подписывать ведомость объемов работ без замечаний. На момент подписания ФИО1 акта КС-2 №.../у и справки КС-3 №.../у от дата и на момент перечисления за эти работы денежных средств ООО «Апром» указанные работы не были выполнены в полном объеме, все работы в полном объеме были выполнены силами ООО «Интеграл» в сентябре – октябре 2012 года. На момент подписания ФИО1 акта КС-2 №.../у

после подписания договора; - п.... - ... рy6лей на выплату заработной платы рабочим через два месяца после подписания договора; - п.... - ... рублей на приобретение материала дата; - п.... - ... рублей окончательный расчет за выполненную работу, после подписания акта выполненных работ. По условиям договора строительного подряда от дата предоставленного со стороны заказчика нотариуса нотариального округа г.Уфы ФИО3 стоимость работ определена в размере ... рублей, в том числе с НДС (п....), срок окончания работ определен дата. Стоимость работ оплачиваются заказчиком: - п.... - ... рублей на приобретение материала в момент подписания договора; - п... - ... рублей на выплату заработной платы рабочим через ... календарных дней после подписания договора; - п....- ... рублей окончательный расчет за выполненную работу, после подписания акта выполненных работ. ФИО3, в обоснование исковых требований ссылается на то, что в качестве заказчика договора строительного подряда от дата выступает она, как нотариус нотариального округа г. Уфы,

подписания акта приема-передачи квартиры покупатель уклоняется, т.е. фактически сделка между сторонами была заключена и исполнена, за исключением регистрации перехода права собственности. Довод истца о том, что фактической датой заключения договора является дата (дата), и в этом случае у него отсутствовала обязанность по приему жилого помещения от ответчика в период с (дата) по ( дата), и поэтому понуждение со стороны ответчика к подписанию акта приема-передачи квартиры от (дата) нарушает его права и законные интересы, поскольку юридически договор купли-продажи в этот период не заключался, квартира не вручалась, не является основанием считать действия истца по уклонению от подписания акта от (дата) правомерными. Действия ответчика, выразившиеся в предложении, но не в понуждении истца подписать акт приема-передачи квартиры от (дата), не нарушают права и законные интересы истца, притом, что как было установлено, истец сам уклоняется от подписания акта. При таких обстоятельствах, учитывая, что нарушений прав, свобод и законных интересов истца действиями ответчика в судебном

осуществленных на объекте работ, акты сдачи-приемки выполненных работ и почтовыми и электронными сообщениями, однако все сообщения подрядчика игнорировались Заказчиком, и до настоящего момента Заказчик к приемке работ не приступал, мотивированного отказа от подписания актов сдачи-приемки работ не направлял и выполненные работы не оплатил. В связи с чем, [ дата] подрядчик направил заказчику уведомление о расторжении Договора, руководствуясь п. 4.4.2 Договора. Со стороны заказчика не поступало мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчиком фактически выполнены работы, отраженные в акте сдачи-приемки выполненных работ на сумму 298 750 рублей, направленном заказчику [дата]. От приемки выполненных работ заказчик уклонился, мотивированный отказ от подписания акта заказчик не направил. Обязанность по оплате выполненных подрядчиком работ возникла у заказчика [дата], поскольку сообщение о готовности сдачи результата этапа работ направлено заказчику [дата] посредством электронной почты. В соответствии с п.п. 6.1.2 Договора приемка осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения, и оформляется актом сдачи-приемки