разрешения на проведение работ в Департамент культуры Приморского края. 21.04.2016 истец получил разрешение на проведение работ и 27.04.2016 направил письмо ответчику № 253 о продлении выполнения работ в связи с невозможностью выполнения работ в срок, определенный договором без разрешения и потерей времени на его получение, но не обосновал невозможность обращения за выдачей разрешения непосредственно после заключения контракта. Письмом от 04.05.2016 заказчик отказал подрядчику в продлении срока выполнения работ, указав, что изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается , а соблюдение срока окончания выполнения работ имеет существенное значение для заказчика в связи с празднованием Дня города. 26.04.2016 письмом № 249 подрядчик запросил согласование проведения работ на объекте в две смены с целью завершения работ в установленный срок. 29.04.2016 заказчиком от подрядчика получен календарный график производства работ, в котором в соответствии с условиями договора ООО ПСК «Инстракт» обязалось выполнить демонтажные работы в полном объеме по третьему этажу до 30.04.2016,
в Техническом Задании (Приложение № 1 к Договору). Договор вступает в силу и считается заключенным с момента, определенного п. 1.2 настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но непозднее, чем до 31.12.2022. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон, за исключением обязательств Заказчика оплатить поставленный и принятый Товар, обязательств Сторон, возникших вследствие нарушений условий Договора, гарантийных обязательств Поставщика (пункт 6.1 Договора). В силу пункта 7.1. Договора, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается , за исключением их изменения по соглашению сторон. В спецификации сторонами согласована поставка товара на сумму 1 300 466,62 руб. было согласовано ассортимент, количество всех поставляемых товарных позиций. В силу Приложения № 1 К Договору (Техническое задание), поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика не позднее 30 (тридцати) дней с даты направления заявки. Заявки направляются Заказчиком с 01.01.2022 по 30.11.2022. В целях полного и своевременного исполнения обязательств по Договору истцом была
установлены техническим заданием (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 3.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 24.12.2018 № 3) цена Договора составляет 132 228 349,70 руб. с разбивкой по годам (с 2018 по 2020 год). Из пункта 3.5 Договора следует, что цена является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением условий, указанных в пункте 10.1.4 Договора. В пункте 10.1.4 Договора предусмотрено, что изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается , за исключением их изменения по соглашению сторон, в том числе в случае, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем работы не более чем на 10% или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более
по промывке и опрессовке систем отопления МБДОУ г.Астрахани №79. Пунктом 1.1 Договора установлено, что Исполнитель обязуется выполнить работы по промывке и опрессовке систем отопления МБДОУ г.Астрахани №79 в соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями договора. В соответствии п.2.2 Договора срок выполнения работ: с 16 апреля 2020 по 15 мая 2020г. При этом, п. 9.1 Договора установлено, что изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается , за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работы, качества выполненной работы и иных условий договора. Однако, 14.05.2020 года стороны заключили дополнительное соглашение к Договору об изменении срока выполнения работ, а именно вместо установленного в п. 2.2 Договором срока выполнения работ с 16.04.2020 по 15.05.2020г. дополнительным соглашением установлен иной срок выполнения работ: с 15.05.2020 по 30.06.2020г. При проведении
на выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления МБДОУ г.Астрахани №79. Пунктом 1.1 Договора установлено, что Исполнитель обязуется выполнить работы по промывке и опрессовке систем отопления МБДОУ г.Астрахани №79 в соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями договора. Срок выполнения работ: с 16 апреля 2020 по 15 мая 2020 года При этом, п. 9.1 Договора установлено, что изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается , за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работы, качества выполненной работы и иных условий договора. Однако, 14.05.2020 года стороны заключили дополнительное соглашение к Договору об изменении срока выполнения работ, а именно вместо установленного в п. 2.2 Договором срока выполнения работ с 16 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года дополнительным соглашением установлен иной срок выполнения работ:
№ от 12.05.2020г. между МКУ г. Красноярска УРТСЖиМС и ООО «<данные изъяты>», срок окончания выполнения работ изменен на 04.11.2020г. Дополнительным соглашением от 12.08.2020г. (к дополнительным соглашениям № от 12.05.2020г., № от 05.06.2020г., № от 07.07.2020г., № от 04.08.2020г., № от 01.10.2020г.) срок окончания выполнения работ установлен в редакции первоначального договора- 04.09.2020г. Дополнительным соглашением № от 01.10.2020г., срок окончания выполнения работ изменен на 04.11.2020г. Согласно пункту 223 Положения № от 01.07.2016г., изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается , за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных настоящим Положением. Проведенной проверкой не установлено фактов, существенного изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения дополнительного соглашения №. Дополнительное соглашение № от 01.10.2020г. заключено с одной стороны директором МКУ г. Красноярска УРТСЖиМС Бурмистровым Е.П., который распоряжением администрации г. Красноярска от 13.07.2020г. №-гх л/с назначен на должность директора МКУ г. Красноярска УРТСЖиМС. Кроме того, как следует из постановления заместителя руководителя Красноярского
12.08.2020г. (к дополнительным соглашениям № 1 от 12.05.2020г., № 2 от 05.06.2020г., № 3 от 07.07.2020г., № 4 от 04.08.2020г., №5 от 01.10.2020г.) срок окончания выполнения работ установлен в редакции первоначального договора- 04.09.2020г. Дополнительным соглашением № 5 от 01.10.2020г., приложение №3 к Договору изложено в новой редакции, согласно приложению к дополнительному соглашении. В Указанном приложении срок окончания выполнения работ указан - 04.11.2020г. Согласно пункту 223 Положения № 615 от 01.07.2016г., изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается , за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных настоящим Положением. Проведенной проверкой не установлено фактов, существенного изменения обстоятельств, послуживших основанием для изменения срока выполнения работ. Дополнительным соглашением к договору от 12.05.2020 года №1 (п. 1), подписанным от имени МКУ ФИО31 окончание выполнения работ по договору перенесено с 04.09.2020 года на 04.11.2020 года. Оснований для изменения сроков выполнения работ из предусмотренного п. 223 Положения перечня не было. Таким
исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Согласно п.2 ст.328 Гражданского кодекса РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. В силу п.7.3 договора подряда от 12.10.2020 года изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается , за исключением их изменений по соглашению сторон. Из материалов дела следует, что дополнительное соглашение об изменении срока выполнения второй части работ по договору подряда от 12 октября 2020 года между сторонами не заключено; ООО «Лига Сервис», полагавшее о наличии нарушений со стороны заказчика условий договора подряда от 12.10.2020 года, в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, не уведомило заказчика о приостановлении работ по вине последнего либо о том, что подрядчик
