разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела. Основания для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке по доводам жалобы отсутствуют. Как следует из представленных материалов, между учреждением (заказчиком) и обществом (подрядчиком) 12.08.2019 заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту административных помещений и кровли в здании учреждения; дополнительным соглашением № 1 к контракту согласованы поэтапная приемка и оплата работ. Ссылаясь на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ и выполнение работ с отступлением от требований контракта, заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполненияконтракта , направив обществу уведомление. Полагая односторонний отказ учреждения от контракта незаконным, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. Оценив представленные сторонами доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса, руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 702, 716, 763 Гражданского
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 431, 702, 708, 753, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды отказали в удовлетворении иска исходя из следующего: сторонами не согласовано условие о поэтапной сдаче работ подрядчиком заказчику; контракт и график выполнения работ (приложение № 1 к контракту) не предусматривают поэтапную приемку работ, не содержат порядок приемки отдельного этапа работ, а также объем и стоимость отдельного этапа, не содержат условий об экспертизе отдельного этапа исполненияконтракта ; график выполнения работ (приложение № 1 к контракту) не предусматривает и не позволяет определить содержание и объем работ, входящих в определенный этап; отсутствие приведенных условий не позволяет определить объем и стоимость неисполненного обязательства и фактически исполненного обязательства, а, следовательно, произвести расчет неустойки (пени). Приведенные управлением доводы были предметом рассмотрения судами, получили надлежащую правовую оценку и мотивированно отклонены. Существенных нарушений норм материального
сумме 1 433 604,78 руб. Оснований для снижения неустойки на основании статьи 333 ГК РФ судом апелляционной инстанции также не установлено. Доводы кассационной жалобы о том, что апелляционный суд руководствовался неверным расчетом неустойки ответчика на сумму 1 433 604,78 руб., неверно определил период начисления 06.02.2020 – 29.09.2020, подлежат отклонению как направленные на переоценку имеющихся в деле доказательств. Суд апелляционной инстанции при определении размера неустойки 1 433 604,78 руб. обоснованно учитывал цену контракта, фактическое поэтапное исполнение контракта и, соответственно, период просрочки, а также объективные обстоятельства, возникшие при выполнении третьего этапа работ. Принятие судом во внимание фактического поэтапного исполнения при расчете неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ соответствует правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2017 № 305-ЭС17-624, от 06.10.2016 № 305-ЭС16-7657, постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.07.2014 № 5467/14. Правовых оснований для иных выводов в отношении периода просрочки исполнения обязательства у суда округа не
иска Управлению отказано. Управление с решением суда не согласилось, обратилось с жалобой, в которой просит его отменить, удовлетворить заявленные требования. В обоснование жалобы ссылается на несогласие с выводом суда о том, что срок сдачи работ, установленный приложением 3 к контракту в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2020, не наступил. Указывает, что данным приложением 3 к контракту предусмотрен график оплаты, а не график приемки оказанных услуг. Государственным контрактом в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2020 предусмотрено поэтапное исполнение контракта : I этап – июнь-декабрь 2019 года; II этап – январь-декабрь 2020 года; III этап – январь-декабрь 2021 года. Ответчик не исполняет согласованный график выполнения работ; работы, предусмотренные в рамках первого и второго этапов, за исключением предпроектных работ, не выполнены, что в силу пункта 9.7 контракта является основанием для начисления штрафа. Отмечает, в письме о приостановлении работ ответчиком не указаны конкретные виды работ, которые подлежали приостановлению, а также сроки приостановления. В судебном заседании
контракта составляет 20 450 458 рублей 28 копеек, в том числе 20% НДС.В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается (пункт 2.1 контракта). Дополнительным соглашением от 10.12.2020 стороны установили цену контракта 22 424 329 рублей 28 копеек. Согласно пунктам 3.1 и 3.2 контракта срок выполнения работ составляет60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. Поэтапное исполнение контракта : Блок III, V. Ледовая аренда с блоком технических помещений; 1 этап: с даты заключения контракта по 14.08.2020, стоимость этапа составляет 2 454 056 рублей; 2 этап: с 10.08.2020 по 21.08.2020, стоимость этапа составляет 1 840 541 рубль 25 копеек. Блок II. Бытовые и административные помещения; 1 этап: с 27.07.2020 по 07.08.2020, стоимость этапа составляет 4 499 100 рублей 82 копейки. Блок IV. Бассейн со встроенными залами; 1 этап: с 21.08.2020 по 04.09.2020,
исполнения, то есть по факту исполнения контракта полностью, либо исполнения конкретного этапа, предусмотренного контрактом. В соответствии с п. "м" пп. 2 п. 5 Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, утвержденных приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 N 544/18н, согласно которому в случае, если контрактом предусмотрены поэтапное исполнение контракта и его оплата, в столбце 12 плана-графика указываются сроки исполнения отдельных этапов, если периодичная поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответственно, указывается периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода). В дальнейшем при формировании и направлении в Федеральное казначейство в соответствии со ст. 103 Закона № 44-ФЗ информации о заключенном контракте в карточке контракта должны быть указаны сведения о том, что контракт предусматривает
то есть по факту исполнения контракта полностью, либо исполнения конкретного этапа, предусмотренного контрактом. В соответствии с п. «м»пп. 2 п. 5 Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, утвержденных приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года№ 544/18н, согласно которому в случае, если контрактом предусмотрены поэтапное исполнение контракта и его оплата, в столбце 12 плана-графика указываются сроки исполнения отдельных этапов, если периодичная поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответственно, указывается периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода). В дальнейшем при формировании и направлении в Федеральное казначейство в соответствии со ст. 103 Закона № 44-ФЗ информации о заключенном контракте в карточке контракта должны быть указаны сведения о том, что контракт предусматривает
исполнения, то есть по факту исполнения контракта полностью, либо исполнения конкретного этапа, предусмотренного контрактом. В соответствии с п. "м" пп. 2 п. 5 Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, утвержденных приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 N 544/18н, согласно которому в случае, если контрактом предусмотрены поэтапное исполнение контракта и его оплата, в столбце 12 плана- графика указываются сроки исполнения отдельных этапов, если периодичная поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответственно, указывается периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода). При формировании и направлении в Федеральное казначейство в соответствии со ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ информации о заключенном контракте в карточке контракта должны быть указаны сведения о том, что
единой информационной системе и содержащем информацию, в том числе об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта. Из приведенных положений Закона № 44-ФЗ следует, что исполнение контракта включает в себя приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или приемку отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, если условиями контракта предусмотрено поэтапное исполнение контракта . Если заказчик планирует поэтапное исполнение контракта, то у него появляется обязанность предоставлять отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта после каждого исполнения отдельного этапа. В соответствии с п.3 Положения о подготовке и размещении в ЕИС отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093, отчет размещается заказчиком в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком
