ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ I. Общие положения 1. Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства), в том числе порядоквыдачитехническихусловий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, применяемых в целях архитектурно-строительного проектирования, и условия перераспределения (уступки права на использование) высвобождаемой подключенной мощности (нагрузки) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Действие настоящих Правил также распространяется на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения водопроводных и (или) канализационных сетей в целях создания технологической связи между централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения либо отдельными объектами централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Подключение (технологическое присоединение) к централизованным
"схема нормальных (технологических) грузопотоков нефти" - документ, утверждаемый Министерством энергетики Российской Федерации, нормирующий технологические направления грузопотоков нефти и массовую долю серы в них с учетом технологической возможности транспортировки нефти от пунктов приема до пунктов сдачи нефти и технологических процессов переработки нефти на заводе и требований к качеству экспортных поставок. II. Порядок подключения завода к магистральным трубопроводам 3. Подключение завода к магистральному трубопроводу осуществляется в следующем порядке: а) направление заявления о выдачетехническихусловий; б) выдача технических условий; в) заключение договора; г) выполнение мероприятий по подключению завода к магистральному трубопроводу, предусмотренных техническими условиями и договором; д) подписание акта о выполнении мероприятий по подключению завода к магистральному трубопроводу, предусмотренных техническими условиями и договором, акта об осуществлении технологического подключения завода к магистральному трубопроводу, а также акта о разграничении балансовой принадлежности объектов и акта эксплуатационной ответственности сторон. 4. Заявление о выдаче технических условий направляется в организацию трубопроводного транспорта. 5. В заявлении о выдаче технических
не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке и (или) для решения вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела. Основания для пересмотра судебного акта в кассационном порядке по доводам жалобы отсутствуют. Как следует из судебных актов и установлено судом, ФИО1 в адрес общества была направлена заявка на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, с/т Рассвет, участок 141/2. Посчитав, что действия общества по предоставлению ФИО1 отказа в выдачетехническихусловий к договору о подключении (технологическом присоединении) произведены с нарушением срока, предусмотренного пунктом 13 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила № 1314), управление привлекло общество к административной ответственности оспоренным постановлением. Отказывая в удовлетворении заявления
№ А23-5107/2013 (судья Храпченков Ю.В.), установил следующее. Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Калуга» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявлением о признании недействительным решения и предписаний Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области управления (далее – управление) от 16.08.2013. Решением Арбитражного суда Калужской области от 12.02.2014 в удовлетворении заявленных открытым акционерным обществом «Газпром газораспределение Калуга» требований отказано. Судебный акт мотивирован тем, что общество, установив не предусмотренный действующим законодательствам порядок выдачи технических условий на подключение объекта капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения нарушило установленные для доминирующего хозяйствующего субъекта запреты, ущемив при этом интересы лица пользовавшегося его услугами. Общество в апелляционной жалобе просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления. В обоснование жалобы заявитель ссылается на то, что технические условия были выданы гражданину ФИО4 без взимания платы, что соответствует нормам действующего законодательства. Гражданин ФИО4 произвел оплату услуг по
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения). Частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), действовавшей на момент проведения аукциона и заключения договора аренды земельного участка, определялся порядок выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Суд первой инстанции обоснованно отклонил доводы Общества о том, что в аукционной документации Министерством указаны недостоверные сведения, поскольку извещение об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:23:8312003:33 размещено в порядке, предусмотренном пунктами 19-21 статьи 39.11 ЗК РФ в газетах «Новгород», «Новгородские ведомости», сайтах torgi.gov.ru, novreg.ru, и содержало, в том числе технические условия на водоснабжение и водоотведение, в которых указывалось на
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317, «газораспределительная организация» - специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной системы и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Газораспределительной организацией может быть организация - собственник газораспределительной системы, которая получила газораспределительную систему в процессе приватизации либо создала или приобрела ее на других предусмотренных законодательством Российской Федерации основаниях, или организация, заключившая с собственником газораспределительной системы договор на ее эксплуатацию. Правила № 1314 устанавливают порядок выдачи технических условий на подключение , порядок заключения и исполнения договора о подключении, существенные условия договора, права и обязанности сторон договора и являются обязательными для газораспределительных организаций (далее - ГРО) и лиц, осуществляющих подключение принадлежащих им объектов капитального строительства к сетям газораспределения, находящимся во владении ГРО на праве собственности или на ином законном основании. Пункт 2 Правил № 1314 определяет «подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения» как совокупность организационных и технических действий, включая врезку
газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317 "газораспределительная организация" - специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной системы и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Газораспределительной организацией может быть организация -собственник газораспределительной системы, которая получила газораспределительную систему в процессе приватизации либо создала или приобрела ее на других предусмотренных законодательством Российской Федерации основаниях, или организация, заключившая с собственником газораспределительной системы договор на ее эксплуатацию. Правила № 1314 устанавливают порядок выдачи технических условий на подключение , порядок заключения и исполнения договора о подключении, существенные условия договора, права и обязанности сторон договора и являются обязательными для газораспределительных организаций (далее -ГРО) и лиц, осуществляющих подключение принадлежащих им объектов капитального строительства к сетям газораспределения, находящимся во владении ГРО на праве собственности или на ином законном основании. Пункт 2 Правил № 1314 раскрывает, в том числе, следующие понятия: "подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и
сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков (пункт 7 статьи 48 Градостроительного кодекса). Пунктом 10 названной статьи установлено, что порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации. Порядок выдачи технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и заключение соответствующего договора, с организацией, осуществляющей эксплуатацию таких сетей регламентируется Правилами №83. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14-ти рабочих дней с даты получения указанного в пункте 8 Правил №83 запроса определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта
его отсутствие. Представитель ответчика ФИО2 ФИО31 в судебном заседании с иском не согласилась, пояснила, что у ответчика перед истцами не возникло обязательства по предоставлению безвозмездно согласия на подключение истцов в принадлежащему ему на праве собственности газопроводу. Газопровод собственность ответчика, которую он материально содержит, ФИО2 является основным абонентом. Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 (далее - Правила N 1314) устанавливают порядок выдачи технических условий на подключение , порядок заключения и исполнения договора о подключении, существенные условия договора, права и обязанности сторон договора и являются обязательными для газораспределительных организаций (далее - ГРО) и лиц, осуществляющих подключение принадлежащих им объектов капитального строительства к сетям газораспределения, находящимся во владении ГРО на праве собственности или на ином законном основании. Считает, что споры, связанные с предоставлением права пользования недвижимым имуществом, принадлежащим другому лицу, не являющемуся газораспределительной или газотранспортной организацией, регулируются нормами Гражданского кодекса
строительства к сети газораспределения в АО «Газпром газораспределение Краснодар», после получения технических условий был заключен договор о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения №№ <...>16 в соответствии с п. 3.1 которого, они оплатили за технологическое присоединение 35 000 руб. Представитель ответчиков иск не признал, по доводам, изложенным в возражении. Представитель АО «Газпром газораспределение Краснодар» пояснил, что в соответствии с п. 34 Правил № 1314 от 30.12.2013 года, утвержденных постановлением Правительством РФ, порядок выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляется газораспределительной организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании сетью газораспределения. В соответствии с п.59 и п.74 Правил, на основании договоров о подключении, «согласия основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента», как указано в п.34 Правил, Заявителю прикладывать не требуется. Учитывая тот факт, что АО «Газпром газораспределение Краснодар» на основании п.1.1 договора аренды № <...> от 26.08.2004
бытового газового котла, соответствующего требованиям СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе». 18.07.2019 ответчиком от истца была принята заявка № 19004 на установку в его квартире дополнительного газопотребляющего оборудования в виде двухконтурного газового котла. АО «Газпром газораспределение Курган» от выполнения работ по проектированию уклонился и 24 июля 2019 года представил истцу ответ, описывающий процедуру выдачи технических условий на технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а не порядок выдачи технических условий на подключение в уже газифицированной квартире дополнительного газопотребляющего оборудования. 20.08.2019 от ответчика истец получил ответ на его устное обращение № 1804, в котором АО «Газпром газораспределение Курган» требовал предоставления документов, которые при переустройстве жилого помещения в многоквартирном доме, связанные с установкой в одной квартире дополнительного газопотребляющего оборудования, не требуются. Также предлагал сделать расчеты, которые фактически являются составляющей проекта, который и требовалось изготовить. В связи с этим истцом в адрес АО «Газпром газораспределение Курган» была
сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Согласно ч. 2 ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 устанавливают порядок выдачи технических условий на подключение , порядок заключения и исполнения договора о подключении, существенные условия договора, права и обязанности сторон договора и являются обязательными для газораспределительных организаций и лиц, осуществляющих подключение принадлежащих им объектов капитального строительства к сетям газораспределения, находящимся во владении ГРО на праве собственности или на ином законном основании. В соответствии с пунктом 34 Правил N 1314, в случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газопотребления, принадлежащим на праве
