установил: муниципальное казенное учреждение культуры «Районное клубное объединение «Досуг» (далее – заявитель, Казенное учреждение, МКУК «РКО «Досуг») обратилось в арбитражный суд с заявлением к Контрольно-счетной палате Кировской области (далее - ответчик, КСП) о признании недействительными представления КСП от 08.07.2019 № 01-19/319 и уведомления КСП от 10.07.2019 № 01-13/330 о применении бюджетных мер принуждения. Заявитель поясняет, что на территории Кировской области с 2010 года в рамках постановления Правительства области от 06.12.2009 г. №33/481 реализуется Проект поддержки местных инициатив , целью которого является объединение финансовых ресурсов областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, средств физических и юридических лиц, и направление их на решение социально-значимых проблем. Решение о предоставлении субсидии принимается конкурсной комиссией, сформированной из представителей органов исполнительной власти, а также представителей общественных объединений в сфере местного самоуправления. Организатором конкурсного отбора является министерство социального развития Кировской области. Для участия в конкурсном отборе Верхнекамским районом была направлена и принята заявка № 014-мр, содержащая предложение об участии
в ходе приемки работ выявлены недостатки, значительно влияющие на качество и срок эксплуатации тротуара, в связи с чем, ввести объект в эксплуатацию без устранения данных замечаний не представляется возможным, вместе с тем, поскольку подрядчик готов устранить выявленные дефекты в срок до 01.07.2020 , то заказчик просит согласовать вопрос о возможности продления сроков выполнения работ по контракту в рамках проекта поддержки местных инициатив до 01.07.2020. Как поясняет ответчик, в связи с вышеуказанным письмом Администрации проект поддержки местных инициатив был продлен до 30.06.2020. Администрация в письме от 13.12.2019 №2901 адресованном Обществу указывает, что в период выполнения работ по контракту были выявлены недостатки, которые до настоящего момента подрядчиком не устранены; 08.11.2019 в адрес заказчика направлено письмо №2559 об окончании работ по контракту, вместе с тем в составе исполнительной документации не представлены исполнительные схемы, лабораторные испытания асфальтового покрытия, протоколы испытаний асфальтобетона, сертификаты качества и паспорта на использованные при производстве работ материалы; на основании изложенного
истца поддержал заявленные требования. Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, отзыв не представил. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующие фактические обстоятельства. Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен муниципальный контракт от 14.07.2016 (далее – контракт), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы про проекту поддержки местных инициатив «Будет праздник и в этой деревне», ремонт автодороги дер. Мудрень согласно техническому заданию (приложение №1), локальной смете №1 и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта. В техническом задании предусмотрено устройство дорожного покрытия толщиной 15 см из щебня марки М-400, указаны конкретные характеристики используемого щебня. Срок выполнения работ определен в пункте 1.2. контракта: с момента заключения контракта до 01.09.2016. В силу пункта
субсидии в общей сумме 129 927,77 рублей в связи с их нецелевым использованием. Администрацией Верхошижемского городского поселения (Заказчик) 13.08.2018 с Обществом с ограниченной ответственностью «Магнат» (Подрядчик) на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по улице Агрохимиков и улице Полевая дер. Исуповы Верхошижемского района Кировской области» от 01.08.2018 № 0340200003318008889-Г заключен муниципальный контракт от 13.08.2018 № 0340200003318008889-0268674-01 (ФЗ 44) на выполнение подрядных работ по проекту поддержки местных инициатив ремонт дорожного полотна по улице Агрохимиков и улице Полевая д. Исуповы Верхошижемского района Кировской области, с ценой 396 890,64 рубля (далее - МК от 13.08.2018 № 0340200003318008889). В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 муниципального контракта от 13.08.2018 № 0340200003318008889 предмет МК от 13.08.2018 № 0340200003318008889 - подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту дорожного полотна по улице Агрохимиков и улице Полевая д. Исуповы Верхошижемского района Кировской области, а Заказчик
были начаты подрядчиком 14.08.2019; по состоянию на 08.11.2019 последним направлено письмо о завершении работ, однако в ходе приемки работ выявлены недостатки, значительно влияющие на качество и срок эксплуатации тротуара, в связи с чем, ввести объект в эксплуатацию без устранения данных замечаний не представляется возможным, вместе с тем, поскольку подрядчик готов устранить выявленные дефекты в срок до 01.07.2020 , то заказчик просит согласовать вопрос о возможности продления сроков выполнения работ по контракту в рамках проекта поддержки местных инициатив до 01.07.2020. В письме от 13.12.2019 № 2901 Администрация указала подрядчику, что в период выполнения работ по контракту были выявлены недостатки, которые до настоящего момента подрядчиком не устранены; в адрес заказчика направлено письмо от 08.11.2019 № 2559 об окончании работ по контракту, вместе с тем в составе исполнительной документации не представлены исполнительные схемы, лабораторные испытания асфальтового покрытия, протоколы испытаний асфальтобетона, сертификаты качества и паспорта на использованные при производстве работ материалы; на основании изложенного
этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч. 8 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ). Из материалов дела следует, что проведенной прокуратурой Верхнекамского района Кировской области проверкой установлено, что на территории <данные изъяты> сельского поселения в ДД.ММ.ГГГГ реализован проект поддержки местных инициатив . ДД.ММ.ГГГГ заказчиком в лице МКУ Администрация Чусовского сельского поселения в лице главы ФИО1 с ООО «МДКСтрой» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № на обустройство мест массового отдыха населения в <адрес> со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 770 968,55руб. По условиям указанного контракта (п.1.1) подрядчик по заданию заказчика обязался выполнить работы по благоустройству мест массового отдыха населения в <адрес> и сдать результат работы заказчику, а заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их
числе сведения об оплате и приемке товаров, работ, услуг по контракту. Согласно пунктам 7, 11 вышеуказанных Правил ведение реестра контрактов осуществляется в электронном виде. Информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются заказчиком в электронном виде и подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом, лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Из материалов дела следует, что проведенной прокуратурой Верхнекамского района Кировской области проверкой установлено, что на территории <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ. реализован проект поддержки местных инициатив . ДД.ММ.ГГГГ на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о заключении муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на обустройство мест массового отдыха населения в <адрес>. Срок исполнения контракта до ДД.ММ.ГГГГ, сумма контракта - 770 968,55руб. Акт по форме КС-2 подписан ДД.ММ.ГГГГ, контракт оплачен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 766 524,33 руб. и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4444,22 руб. Из имеющихся материалов дела следует, что в нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ акт по форме КС-2 о
от <дата>, которым на ФИО1 сельсовета <адрес> была возложена обязанность поставить на учет в качестве бесхозяйного имущества водопроводную сеть протяженностью 9,5 км, расположенную в <адрес>, <дата> водопровод был поставлен на учет в Росреестре как бесхозяйное имущество. Поскольку до настоящего времени никто не заявил о своих правах на данный объект, МО Новокаменский сельсовет принял решение обратиться в суд с данным заявлением, чтобы в последующем подготовить документы и подать заявку на участие в конкурсе « Проект поддержки местных инициатив 2024 года» с целью решения вопросов благоустройства и ремонта объектов общественной инфраструктуры, в том числе ремонта водопровода. Кроме того, представитель заявителя заявил ходатайство в случае удовлетворения ФИО1 обратить решение суда по названному делу к немедленному исполнению, ссылаясь на то, что <дата> был объявлен конкурсный отбор по Проекту, в котором ФИО1 планирует участвовать. Представитель заинтересованного лица Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в судебное заседание не явился, о дате, времени
