ответчика Администрация Муниципального образования «Чистостемское». Представитель ответчика исковые требования не признал, возражения мотивированы следующим. В порядке статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Директор ООО «УЗСМ» является депутатом Увинского районного Совета депутатов, одним из наказов избирателей кандидату являлось ремонт дорог населенных пунктов в районе. Исполнение наказов, включенных в реестр, обеспечивается администрацией района и организациями, принявшими на себя исполнение наказа. Советом депутатов сформирован реестр наказов избирателей депутатам, утвержденный решением от 22.02.2007 года № 57, в который ремонт дорог не включен, своим правом депутата о повторном внесении отклоненного наказа для включения его в реестр, истец не воспользовался. Таким образом, оплата работ из бюджета не была предусмотрена. Кроме того, истец обратился с предложением о заключении договора и оплате выполненных работ после их выполнения. Как следует из материалов дела, истец, обращаясь с настоящим иском в суд, ссылается на то, что в период
Ижевск, ул. Ломоносова, 5 http://www.udmurtiya.arbitr.ru Определение об истребовании доказательств г. Ижевск Дело № А71- 7219/2023 22 сентября 2023 года Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Мельниковой М.В., рассмотрев материалы дела № А71-7219/2023, пришел к выводу о необходимости истребовать в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска сведения об исполнении наказов избирателей по устройству детской площадки на придомовой территории городок Машиностроителей, д. 109, 102 ( Реестр наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2011 год), устройству детской игровой площадки на придомовой территории городок Машиностроителей, 107 (Реестр наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2013 год), в том числе копии муниципальных контрактов, актов приема-передачи выполненных работ. Руководствуясь статьями 66, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики О П Р Е Д Е Л И Л : Истребовать доказательства по делу в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса
дела в их отсутствие. Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 ААПК РФ. Как следует из материалов дела, между муниципальным казенным учреждением г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" (заказчик, истец) и ООО "Евроинвест" (подрядчик, ответчик) заключен муниципальный контракт от 18.11.2016 № 119, в соответствии с условиями которого (п. 1.1) подрядчик обязался выполнить работы по строительству сетей наружного освещения в рамках реализации Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы г. Ижевска на 2016 год в соответствии техническим заданием. Согласно п. 2.2 контракта состав и объем работ указаны в приложениях 1, 2 к настоящему контракту. В соответствии с п. 5.1 контракта цена контракта составляет 120 037 руб. 00 коп., в том числе НДС - 18 310 руб. 73 коп. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 23.12.2016 (п. 2.3 контракта). Согласно п. 6.2 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком
«Интернет». Исследовав и оценив собранные по делу доказательства, выслушав представителя истца, арбитражный суд установил следующее. 1 ноября 2012 года между сторонами был заключен муниципальный контракт № 9 (л.д. 10-13), в соответствии с условиями которого истец (Заказчик) поручил, а ответчик (Подрядчик) обязался выполнить работы по восстановлению ступеней лестничного марша входных групп с изготовлением и монтажом ограждения (поручня) жилого дома № 56 по ул. Ворошилова города Ижевска в рамках реализации Долгосрочной целевой программы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2011-2015 года в 2012 году (Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору). Согласно п. 3.1. цена контракта составляет 60000 руб. 00 коп. и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по контракту, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. В соответствии с п. 2.4. муниципального контракта стороны согласовали срок выполнения работ –
адресу: <...>, кабинет 103, дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Ижевска "Служба технологического обеспечения ЖКХ" г. Ижевск Удмуртская Республика (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Отечество" г. Ижевск Удмуртская Республика (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 8 142 руб. 75 коп. неустойки по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту лестничной клетки многоквартирного дома №26а по ул. Орджоникидзе города Ижевска в рамках проведения мероприятий по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска в 2014 году №0813300001214000174-0444210-01 от 16.09.2014, установил следующее. Муниципальное казенное учреждение города Ижевска "Служба технологического обеспечения ЖКХ" г. Ижевск Удмуртская Республика (ОГРН <***>, ИНН <***>) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Отечество" г. Ижевск Удмуртская Республика (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 8 142 руб. 75 коп. неустойки по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту лестничной клетки многоквартирного
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели из бюджета муниципального образования «<адрес> (далее - Порядок №). Согласно Порядку № субсидии на иные цели предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и лимитов бюджетных обязательств утвержденных органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя на иные цели. Решением Городской Думы г. Ижевска от 06.11.2017г. № утвержден Реестр наказов избирателей депутатам Государственной думы <адрес>. В соответствии с данным решением Городской Думы г Ижевска, а также в соответствии с открытыми Управлением финансов Администрации <адрес> (далее по тексту - Управление финансов) лимитами бюджетных обязательств, Управлением образования издан приказ Управлением образования издан приказ от 18.01.2018г. № «О предоставлении субсидий на реализацию Реестра наказов избирателей депутатам Городской Думы <адрес> на 2018 год». Данным приказом бюджетным и автономным учреждениям предусмотрены субсидии на иные цели, а руководителям бюджетных и
организовать наружное освещение на <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В судебном заседании представитель истца Кинешемского городского прокурора Горубнов А.Е. исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Представитель ответчика Муниципального образования «Городской округ Кинешма» в лице Администрации городского округа Кинешма по доверенности ФИО1 исковые требования не признал, суду пояснил, что истцом не представлены доказательства в обоснование исковых требований, представлены фотографии, не позволяющие определить улицу. Работы по установке освещения на данных дорогах в Реестр наказов избирателей на ДД.ММ.ГГГГ не включены. В ДД.ММ.ГГГГ исполнить требования прокурора Администрация не сможет, так как к Администрации предъявлено много исков. Будут требоваться работы по подключению, прокладке кабеля, установке столбов. В работы будут включены и другие улицы этого района. Не оспаривает факт отсутствия освещения на данных дорогах и обязанность муниципального образования по его установке. Представитель третьего лица МО МВД РФ «Кинешемский» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом,
частично. С 2022 года ведутся работы по установке охранной сигнализации за счет средств наказов избирателей. Установлена охранная сигнализация на первом этаже здания – защищены персональные данные сотрудников, детей и архив, работы выполнены на сумму 99999,28 рублей. В 2023 году установлена охранная сигнализация на цокольном этаже здания на сумму 99437 руб., что позволяет защитить электрощитовую и обеспечить в случае террористической опасности бесперебойную подачу электроэнергии в здании. Написано письмо депутату Городской Думы о включении в реестр наказов избирателей на 2024 год мероприятий по установке охранной сигнализации. Выделены денежные средства на выполнение работ по проектированию системы охранной сигнализации выделены согласно приказу Управления образования Администрации г.Ижевска от ДД.ММ.ГГГГ №. В настоящее время заканчиваются работы по проектированию охранной сигнализации в рамках заключенного договора №-П-2023 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» по выделенной субсидии от ДД.ММ.ГГГГ № Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство №-ИП, ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере
