принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязался оплатить оказанные услуги. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составил 12 месяца со дня заключения Договора (пункт 5 Договора). К Договору Общество подготовило ТУ, срок действия которых установлен 2 года со дня заключения Договора (пункт 4 Договора). Пункт 11 ТУ содержит перечень мероприятий, выполняемых заявителем. В дальнейшем дополнительными соглашениями к Договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 28.02.2019, а срок действия ТУ – до 01.04.2022. Письмом от 24.01.2018 № ЛЭ/16-02/414 Общество уведомило Учреждение о выполнении со своей стороны мероприятий по технологическому присоединению по Договору. В претензии от 07.09.2020 № ЛЭ/16-02/1562 Общество просило Учреждение уплатить 7 052 734 руб. 37 коп. неустойки за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 01.03.2019 по 04.09.2020. В связи с оставлением претензии без удовлетворения Общество обратилось в суд с иском о взыскании 9 497 003 руб. 31 коп.
Договор, согласно которому Сетевая организация принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения объекта «Предприятие ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик» по производству и хранению средств пневмоавтоматики. Головной офис, производственно-технический центр, логистический комплекс», который будет располагаться на земельном участке по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, кадастровый номер: 47:14:0602002:420. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 584,644 кВт. Технические условия (далее – ТУ) являются неотъемлемой частью Договора. Срок действия ТУ – 2 года со дня заключения Договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения Договора. Размер платы за технологическое присоединение составил 442 902 руб. 91 коп. (пункт 10 Договора). Дополнительным соглашением от 21.03.2019 стороны увеличили размер платы за технологическое присоединение до 450 409 руб. 74 коп. в связи с увеличением ставки НДС до 20%. В пункте 11 ТУ указаны мероприятия, выполняемые заявителем, необходимые для технологического присоединения. Одновременно с
просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 11.01.2020 по 04.06.2021. Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.11.2021 требования удовлетворены. В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права, просит решение отменить, поскольку оснований для начисления неустойки не имелось. По мнению Общества, суд не учел, что заявитель неоднократно обращался за установлением нового срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, 17.11.2021 сетевой организацией направлено письмо о том, что срок действия ТУ продлен до 01.08.2023. В отзыве на апелляционную жалобу истец, указывая на то, что позиция ЗАО «Ладожский ДСК» противоречит нормам действующего законодательства, основана на их неверном толковании, просит решение оставить без изменения. Законодательно, в частности в пункте 16(6) Правил, установлены случаи, когда срок осуществления мероприятий по ТП считается нарушенным. В настоящем случае, ответчик своевременно не направил в сетевую организацию уведомление о выполнении мероприятий по ТП, что повлекло начисление неустойки. В судебном заседании представитель ответчика
10 кВ ПС 220 кВ Чесменская на две линейные ячейки, установить необходимое оборудование и обеспечить выполнение мероприятий по фактическому присоединению не позднее 4 квартала 2018 года при условии надлежащего исполнения заявителем своих обязательств по договору. Положения пунктов 1.1-1.3 и 4.1, 4.2 ТУ (приложение № 1 к договору) в редакции изменений № 1 в ТУ от 08.08.2014 (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 6 от 11.11.2014) подтверждают указанные обязательства Общества и сетевой организации. Срок действия ТУ в редакции изменения № 3 от 12.02.2019 дополнительного соглашения № 9 от 18.11.2019 ограничен 30.12.2019. Истец утверждает, что мероприятия по технологическому присоединению со стороны Общества не выполнены, что подтверждается актом проверки хода выполнения ТУ № 216 от 29.10.2021. Общество не явилось на проверку хода выполнения ТУ, соответствующее уведомление направлялось ему письмом № М7/57/417 от 19.10.2021. Составленный акт направлен письмом № М7/73/3297 от 10.11.2021 в адрес ответчика. Между тем обязательства сетевой организацией, которые могли
к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения». Проект направленного Р. договора содержал условия (п.5.1- 5.3), согласно которым исполнитель обязан направить заявителю в течение 5 рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы на проектную документацию информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения). Данные условия договора Р. не оспаривались. В отношении указания срока действия ТУ, равного 70 дням: П.29 Правил 1314 предусмотрено, что срок действия ТУ , выдаваемых на основании запроса о предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней. Пунктом 7 ТУ от /дата/ срок действия ТУ определен «70 дней с даты выдачи». Отсутствие словосочетания «Рабочих дней» в данном случае является технической ошибкой, вызванной тем, что технические условий неоднократно менялись, выдавались заново. При этом, в ТУ не указано, что срок исчисляется в календарных днях. В данном случае, исходя из того, что согласно общим принципам законодательства, если срок не установлен
с заявкой о технологическом присоединении принадлежащей ей электроустановки «шкаф учета для строительства базы отдыха», расположенной по адресу: г. Белореченск, п. Родники, на границе с г. Майкоп Республики Адыгея разрешенной мощностью 80 кВт по уровню напряжения 10 кВ по 3-й категории надежности электроснабжения. В соответствии с Правилами, Обществом с ответчиком был заключен договор на осуществление технологического присоединения от 04.09.2013 №20401-13-00138898-1 и выданы технические условия от 29.08.2013 №02-60-13, являющиеся неотъемлемой частью Договора, согласно п.4 Договора. Срок действия ТУ , в соответствии с п.4 Договора и п.13.2 ТУ, установлен в 2 года. В соответствии с п.6 договора и п.11 ТУ, Истец обязан: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им ТУ, осуществить проверку
при этом обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. В соответствии с п. 10 Договора размер платы за ТП, выполняемого сетевой организацией по настоящему Договору, определяется в соответствии с Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области (от 27.12.2016 № 40/2-пэ и составляет 550,00 руб. с учетом НДС. Пунктом 4 Договора предусмотрено, что Технические условия к Договору (далее - ТУ) являются его неотъемлемой частью и приведены в Приложении № 1. Срок действия ТУ составляет 2 года со дня заключения Договора (то есть до 30.08.2019 года). В ТУ перечислены мероприятия, которые должны осуществить Стороны по Договору. Однако ответчик нарушил срок выполнения мероприятий по Договору и не исполнил надлежащим образом мероприятия, по технологическому присоединению, предусмотренные ТУ; не уведомил Сетевую организацию (истца) о выполнении технических условий. Таким образом, ответчик нарушил условия договора, предусмотренные п. 5, 8 Договора и п. 11 ТУ, что является существенным нарушением. Срок действия ТУ (2
Ответчиком ТУ в адрес Истца не поступало), ответчик не внес плату (100% аванс) за технологическое присоединение, предусмотренную условиями п.п. 10-12 договора ТП. При этом из существа правоотношений, регулируемых Правилами следует, что авансовые платежи необходимы для финансового обеспечения сетевой организации осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Согласно п.5 договора ТП срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 120 дней со дня заключения договора ТП (т.е. срок выполнения мероприятий истек ). Согласно п. 4 договора ТП срок действия ТУ составляет 2 года со дня заключения договора ТП (т.е. срок действия ТУ истек ). Истечение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срока действия ТУ в силу п. 27 Правил и п. 9 договора ТП не прекращает обязательства сторон по договору, поскольку заказчик вправе обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия ТУ, а сетевая организация не вправе отказывать в продлении такого срока, за исключением отсутствия у нее технической возможности на
присоединение к электрической сети. В обоснование требований указано, что между АО «НЭСК» и ФИО1 заключен договор на технологическое присоединение к электрической сети от 05.12.2014 № 4-38-14-933. По условиям Договора (в редакции дополнительных соглашений к Договору) Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя: нежилые помещения второго этажа № 1,2,5-8,10-13,15,18, здания литер А, расположенного по адресу: 350063, г. Краснодар, <адрес>, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства. Срок действия ТУ по Договору составляет два года со дня заключения Договора, то есть до 05.12.2016 включительно (п. 1.4 Договора). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год с момента заключения Договора (п. 4.1 Договора). 17.01.2019г. между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 1 в связи с необходимостью изменения организационно-технических мероприятий, осуществляемых Сторонами по Договору в соответствии с ТУ, а также продлен срок действия ТУ до 31.12.2019 и мероприятий по осуществлению ТП - не
