срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором. Рассматривая спор, суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 309, 310, 431, 456, 464 Гражданского кодекса Российской Федерации, установили, что маркировка на поставленном товаре не соответствует формулярам, переданным в соответствии с требованиями спецификации к договору поставки от 03.09.2013 № 135, а именно: дата изготовления лицевых частей противогазов не соответствовала дате изготовления, требуемой государственным заказчиком по контракту и покупателем по договору поставки, а также дате изготовления, указанной в формулярах завода-изготовителя. Судами также установлено, что ответчик не выполнил обязательство, касающееся передачи Управлению необходимой документации, а именно формуляров (паспортов качества) в соответствии с Техническими условиями, учитывая, что сведения о дате изготовления в представленных формулярах не соответствуют маркировке
времени и месте судебного заседания. Исследовав имеющиеся в деле документы и выслушав представителя ответчика, суд не находит оснований для удовлетворения иска. Как видно из материалов дела, ООО «АЙС» (подрядчик) и ЗАО «Гостиница «Россия» (в настоящее время – ЗАО «Гостиница «Туррис»; заказчик) заключили договор от 27.02.2008 № 5/236-8, по условиям которого подрядчик обязался на возмездной основе изготовить по заданию заказчика паспорт фасада здания, расположенного по адресу: <...>, и согласовать его с КГА (пункт 1.1). Срок изготовления паспорта : 145 рабочих дней с момента получения подрядчиком всех необходимых документов и выплаты аванса (пункт 3.1). Цена работ определена сторонами приблизительно в размере 456 300 руб. (пункты 4.1, 4.2). В стоимость работ включены изготовление паспорта фасада (80 процентов) и согласование паспорта с КГА (пункт 4.3). Порядок оплаты: авансирование в размере 50 процентов от стоимости работ в течение 5 банковских дней; 40 процентов стоимости работ – в течение 5 банковских дней после изготовления паспорта
04.06.2012, 2.927 руб. 07 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и 750 руб. 00 коп. расходов на получение выписки из ЕГРЮЛ. Ответчик иск отклонил, ссылаясь на неисполнение истцом своих обязательств по договору. Судом установлено: Между сторонами был заключен договор № 791 от 04.06.2012 на изготовление энергетического паспорта на здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр., д.20. Цена услуг составляет 34.000 руб. 00 коп. Срок изготовления паспорта – 15.11.2012. В соответствии с п. 1.4 договора в качестве обеспечения исполнения обязательств истцом был перечислен залог в размере 19.666 руб. 67 коп. В установленный договором срок энергетический паспорт истцом изготовлен не был. Акт сдачи-приемки работ от 15.11.2012 ответчиком не подписан. Из гарантийного письма истца от 15.11.2012 исх. № 293 на имя директора гимназии № 24 следует, что погодные условия и температурный режим не позволили осуществить услуги в указанный в договоре срок. Таким
с заявлениями о предоставлении земельного участка в собственность. В письме от 16.01.2009 г. Минимущество по Ростовской области указало на то, что для рассмотрения вопроса о продаже испрашиваемого земельного участка необходимо направить вновь оформленную заявку с приложением кадастрового паспорта земельного участка, выданного в текущем году, кроме того, адрес объекта недвижимости, указанный в выписке из ЕГРП № 01/822/2008-416 и техническом паспорте не соответствует адресу, указанному в кадастровом паспорте земельного участка от 30.09.2008 г. № 448/08-4001, срок изготовления паспорта на литер БЕ более года.; площадь объекта недвижимости, указанная в выписке из ЕГРП 01/822/2008-416 (1503,5 кв.м.) не соответствует площади, указанной в техническом паспорте от 24.11.2006 г. (1561,0 кв.м.); отсутствует распоряжение органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка площадью 0,1212 га в долях. Из представленных документов не усматривается, что производственное здание литер В-1 и производственное здание литер БЕ один и тот же объект недвижимости. В силу пункта 1 статьи 36 Земельного кодекса РФ исключительное
(«Дом жилой») является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В письме от 02.08.2012г. исх. №1540 Управление культуры и архивного дела сообщило, что историко-культурный паспорт на вышеуказанный объект культурного наследия отсутствует, изготовление паспорта планируется осуществить за счет средств областного бюджета в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие отрасли культуры Орловской области на 2011-2015 годы», срок изготовления паспорта будет зависеть от финансирования программы. В письме также сообщалось, что собственник объекта культурного наследия вправе финансировать изготовление паспорта за счет собственных средств. С учетом того, что конкурсное производство ограничено определенным сроком, конкурсный управляющий обратился в Управление культуры и архивного дела Орловской области с письмом от 07.08.2012г., в котором просил в кратчайшие сроки осуществить мероприятия, необходимые для изготовления паспорта объекта культурного наследия, а также указал на свою готовность рассмотреть вопрос о финансировании изготовления паспорта
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Судами установлено, что доказательств исполнения данной обязанности в срок, установленный Договором, Обществом не представлено. Энергетический паспорт передан Учреждению 27.03.2013. Акт сдачи-приемки работ от 15.11.2012 ответчиком не подписан. Из гарантийного письма Общества от 15.11.2012 № 284, адресованного директору Учреждения, следует, что погодные условия и температурный режим не позволили оказать услуги в указанный в Договоре срок. Тем самым истец признал факт неисполнения обязательств по Договору. Дополнительного соглашения о продлении срока изготовленияпаспорта сторонами не заключено. Судебные инстанции обоснованно отклонили довод Общества о том, что период согласования энергопаспорта в СРО и Минэнерго не входит в срок оказания спорных услуг. Согласно пункту 1 статьи 15 Закона № 261-ФЗ энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя. В силу пункта 2 Правил № 182 саморегулируемая организация один раз в три месяца направляет в Минэнерго
именем Российской Федерации Центральный районный суд г. Кемерово в составе судьи Марковой Н.В., при секретаре Сухановой Ю.С. рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кемерово 17 октября 2016 года дело по административному иску ФИО1 к Управлению Федеральной миграционной службе России по кемеровской области о признании бездействия незаконным, УСТАНОВИЛ: ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением «о бездействии», где указывает о том, что **.**.****. во исполнении решения суда от **.**.****. обратился в ОУФМС «Заводский». Срок изготовления паспорта – 10 дней, **.**.****. – выходной день. Истец 10 марта, 25 апреля, **.**.****г. обратился к ответчику за уточнением необходимых данных. Гражданство РФ за ФИО1 признано **.**.****. решением Заводского районного суда г. Кемерово. До настоящего времени ответчиком не исполняется решение Заводского районного суда г. Кемерово от **.**.****., данные паспорта не исправлены. Просит суд: признать без исполнения ст.3 Положения Правительства №794 от 01.11.2002г., ч.2 ст. 5 ФЗ-59 от 02.05.2005г. «О порядке рассмотрения обращений граждан»; признать
с ч.2 ст. 257 ГПК РФ, не препятствует рассмотрению заявления ФИО1 по существу. Представитель УФМС России по – ФИО4 (доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ) заявление ФИО1 полагала необоснованным, в удовлетворении требований просила отказать, указывая, что сроки изготовления паспорта гражданина РФ ФИО1 нарушены не были. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в ОУФМС России по в с заявлением о замене паспорта, в связи со сменой фамилии при вступлении в брак. Поскольку заявитель является уроженкой , ей разъяснили, что срок изготовления паспорта , на основании Административного регламента составит два месяца. ДД.ММ.ГГГГ паспорт ФИО5 был изготовлен, ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неявкой ФИО1 в течение 15 суток со дня изготовления за его получением, сотрудником УФМС в адрес Ильиной направлено напоминание, после чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила паспорт. Выслушав мнение представителя государственного органа управления, исследовав материалы дела, суд находит заявление ФИО1 необоснованным, по следующим основаниям. Согласно п.16 Положения «О паспорте гражданина Российской Федерации», утвержденного постановлением правительства РФ от 08
что фотографирование на паспорт и занесение сведений в программу для выдачи паспорта нового поколения не возможно, однако, ФИО1 на приеме документов без внесения в базу и фотографирования не настаивала, заявлений о приеме документов не подавала, поэтому не было и отказа в принятии заявления, более ФИО1 в МРО УФМС ... с заявлениями о выдаче паспорта нового образца не обращалась. Электрическую энергию подали Дата обезличенаг. Так же в ходе беседы ФИО1 было разъяснено, что месячный срок изготовления паспорта исчисляется с момента подачи всех документов и фотографирования. Паспорта нового поколения изготавливаются в ... в месячный срок, но в ... направляются спецпочтой, поэтому срок между подачей документов и получения паспорта на руки составляет более одного месяца. Изучив собранные по делу доказательства, заслушав стороны, суд считает, что заявление ФИО1 не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям: Дата обезличенаг. ФИО1 в Территориальный пункт Номер обезличен МРО УФМС России по ... в ... было подано заявление о
гражданина РФ незаконными. Представитель УФМС России по Красноярскому краю КПГ, действующая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, просила в заявленных требованиях ФИО1 отказать, полагала заявление ФИО1 необоснованным, указывая, что сроки изготовления паспорта гражданина РФ ФИО1 нарушены не были. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в ОУФМС России по Красноярскому краю в Ленинском районе г.Красноярска с заявлением о замене паспорта, в связи со сменой фамилии при вступлении в брак. Поскольку заявитель является уроженкой , ей разъяснили, что срок изготовления паспорта , на основании Административного регламента составит два месяца. ДД.ММ.ГГГГ паспорт ФИО4 был изготовлен. ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неявкой ФИО1 в течение 15 суток со дня изготовления за его получением, сотрудником УФМС в адрес Ильиной направлено напоминание, после чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила паспорт. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично в отдел УФМС России по Красноярскому краю в Ленинском районе г.Красноярска по вопросу выдачи паспорта не обращалась. Обе жалобы ФИО1 на действия сотрудников
