продление срокавыполненияработ по настоящему договору на срок не менее чем срока вынужденной задержки подрядчиком (по вине Заказчика) исполнения обязательств по договору. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления. 6.4. Заказчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора по инициативе Заказчика, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, оплаченной за выполненную работу. 6.5. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику неустойку в размере____% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 6.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение условий настоящего Договора, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. 6.7. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение Сторонами своих обязательств, в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на
осуществления государственного кадастрового учета в течение трех рабочих дней после осуществления государственного кадастрового учета, либо после приостановки или отказа в осуществлении государственного кадастрового учета, либо после прекращения государственного кадастрового учета. 2.7. Определить доверенностью своего представителя (при наличии) для работы с Подрядчиком с обязательным указанием номера служебного телефона. 2.8. Заказчик имеет право: 2.8.1. Требовать у Подрядчика представления сведений о ходе исполнения договора; 2.8.2. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования предложений и рекомендаций Подрядчика. 3. СРОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТ 3.1. Сроки выполнения работ: начало - с момента оплаты аванса, указанного в разделе 4 настоящего Договора и предоставления Заказчиком всех документов и сведений, необходимых для производства работ Подрядчиком; окончание - не позднее ___________ рабочих дней с момента начала работ по Договору, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.2 настоящего Договора. Подрядчик по своему усмотрению, при наличии у него возможности, вправе приступить к выполнению работ до оплаты Заказчиком аванса, указанного в разделе 4 настоящего Договора,
(Указывается должность лица, уполномоченного от имени уполномоченного от имени Исполнителя подписывать данный Государственного заказчика Государственный контракт) подписывать данный Государственный контракт) _____________ (______________) _____________ (______________) (Подпись) (Подпись) М.П. М.П. "__" _________________ 20__ г. "__" _________________ 20__ г. Приложение N 2 к Контракту N ______________ от "__" ____________ 20__ г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения НИР: по теме "(наименование темы)" Номер этапа Наименование этапа Содержание выполняемых работ Результаты этапа НИР и перечень документации, содержащей сведения о результатах Сроквыполненияработ (начало - окончание) <4> Расчетная цена, тыс. рублей (в % к государственной контрактной цене) 1. (месяц, год) --------------- (месяц, год) 2. (месяц, год) --------------- (месяц, год) 3. (месяц, год) --------------- (месяц, год) ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА (Указывается должность лица, (Указывается должность лица, уполномоченного от имени уполномоченного от имени Исполнителя подписывать данный Государственного заказчика Государственный контракт) подписывать данный Государственный контракт) _____________ (______________) _____________ (______________) (Подпись) (Подпись) М.П. М.П. "__" _________________ 20__ г. "__"
8. Положения Соглашения являются обязательными для выполнения и не ограничивают права работодателей в рассмотрении социальных гарантий и мер социальной поддержки работников при наличии собственных средств для их обеспечения. Ни одна из Сторон, заключивших Соглашение, не может в течение установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств, если иное не предусмотрено законодательством. 2. Основные направления развития социального партнерства и взаимодействия Сторон Соглашения 9. В целях выполнения Соглашения, обеспечения социальных гарантий работников Стороны Соглашения обязуются добиваться укрепления социально-экономического и финансового положения организаций, осуществляя следующие меры: повышение эффективности финансово-экономической деятельности, укрепление трудовой дисциплины на основе согласования интересов работников и работодателей; создание условий для развития производства, повышения качества работы , роста социальной защищенности работников, привлечения и закрепления квалифицированных кадров; обеспечение социальной стабильности в организациях на основе повышения уровня жизни работников и членов их семей, соблюдение их социальных и трудовых прав; создание позитивных трудовых мотиваций. 10. Стороны Соглашения обязуются
277мм глубиной 20 метров, диаметр обсадной колонны 219 мм (рабочей) глубиной 165 метров, диаметр обсадной колонны (эксплуатационной) 168 мм глубиной 240 метров, фильтр, тип соединения труб - сварной, для нужд цеха по розливу безалкогольных напитков и питьевых вод, расположенного по адресу: <...>, с выдачей паспорта скважины (п.1.1); - срок выполнения работ согласован не позднее 120 календарных дней с момента подписания договора при условии внесения заказчиком предварительной оплаты. В случае задержки перечисления предварительной оплаты срок выполнения работ отодвигается соразмерно сроку задержки. Сдача работ подтверждается актами выполненных работ (п.1.3); - стоимость работ по бурению одной скважины согласована в размере 2 509 187, 99 руб. (п. 2.1); - оплата по договору производится заказчиком в следующем порядке: 60% от общей стоимости работ в размере 1 505 512 руб. - предварительная оплата в течение пяти дней с момента подписания договора на основании выставленного счета; окончательный платеж в размере 1 003 675, 99 руб. в течение
размерах, далее оплата согласована сторонами за выполненные работы с погашением авансового платежа путем вычета из сумм платежей, причитающихся генподрядчику за фактически выполненные работы. Заказчик производит промежуточные оплаты каждые 10 рабочих дней в течение пяти рабочих дней на основании подписанных акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Согласно п. 2.5 договора генподрядчик не приступает к работам до момента получения денежных средств от заказчика согласно п. 2.2. Срок выполнения работ отодвигается на срок задержки очередного платежа заказчика (согласно графику платежей, предусмотренному п. 2.2 договора) без каких-либо штрафных санкций и возмещения убытков со стороны генподрядчика. В соответствии с п. 10.1.1 договора заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае отставания генподрядчиком в сроках окончания работ более чем на 10 рабочих дней по причинам, не зависящим от заказчика. В приложении № 3 к договору стороны согласовали окончание выполнения работ 18.06.2020. Дополнительным соглашением №
оплата согласована сторонами за выполненные работы с погашением авансового платежа путем вычета из сумм платежей, причитающихся генподрядчику за фактически выполненные работы. Заказчик производит промежуточные оплаты каждые 10 рабочих дней в течение пяти рабочих дней на основании подписанных акта о приемке выполненных работ № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3. Согласно пункту 2.5 договора генподрядчик не приступает к работам до момента получения денежных средств от заказчика согласно пункту 2.2. Срок выполнения работ отодвигается на срок задержки очередного платежа заказчика (согласно графику платежей, предусмотренному пунктом 2.2 договора) без каких-либо штрафных санкций и возмещения убытков со стороны генподрядчика. В приложении № 3 к договору стороны согласовали окончание выполнения работ 18.06.2020. Затем дополнительным соглашением № 2 от 29.04.2020 стороны изменили срок окончания работ на 31.05.2020, а затем протоколом технического совещания от 28.05.2020 стороны продлили срок выполнения работ до 15.06.2020. 15.06.2020 ответчик вручил истцу уведомление о расторжении договора субподряда (от
выполненные работы по договору производится заказчиком в течении 7 дней после подписания акта приемки выполненных работ путем: внесения наличных денежных средств в кассу подрядчика, либо перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика с обязательным указанием номера договора и счета подрядчика, либо иными не противоречащими действующему законодательству РФ способами по соглашению сторон (пункт 3.3. договора). Согласно пункту 5.1. договора в случае невыполнения заказчиком обязательств по договору подрядчик вправе приостановить выполнение работ. При этом конечный срок выполнения работ отодвигается пропорционально количеству дней просрочки исполнения обязательств заказчика. В соответствии с пунктом 5.2. договора подрядчик за нарушение сроков исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.2. договора, уплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. Платежным поручением № 37 от 20.03.2009 истцом перечислено ответчику 100 000 руб. в качестве предоплаты по договору. ТСЖ Ковчег 29" направило ООО "КраспанМонтаж" письмо от 01.06.2009 № 124 с требованием сообщить срок
с 01.04.2021 по 05.04.2021, с 07.04.2021 по 10.04.2021, с 13.04.2021 по 27.04.2021, с 29.04.2021 по 30.04.2021, 22.05.2021 и 27.05.2021 выполнение работ по облицовке фасада, производимых на объекте Новочарская СОШ № 2, расположенном по адресу: пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 22А, было приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями воздушный поток более 7 м/с, гололед с обледенением конструкций, осадки, мешающими качественному выполнению работ и отсутствие безопасности выполнения работ рабочими. В связи с чем, срок выполнения работ отодвигается кратно дням простоя, т.е. 36 календарных дней. Согласно этого срок выполнения работ сдвигается до 20 августа 2021 года. Ответчик представил в материалы дела справку ФГБУ «Забайкальсоке УГМС» (РОСГИДРОМЕТ) от 13.05.2022 № 318-20/2-10-490о метеорологических характеристиках, согласно которой с марта по июнь 2021 года минимальные и среднесуточные значения температуры воздуха, максимальную скорость ветра и количество осадков с 1 марта по 31 мая 2021 года по данным метеонаблюдений ОГМС Чара Каларского района Забайкальского края. За указанный
Согласно пункту 4 Договора срок производства изделий Исполнителем в течение 30 рабочих дней с момента оплаты 70% от суммы договора. Установка конструкций производится с учетом графика монтажных работ при условии согласования начала работ с Заказчиком и подготовки помещения под монтажные работы. Выполнение работы Исполнитель сдает Заказчику по акту приема-сдачи работ. Выполнение работ не допускается при скорости ветра, с учетом скорости порывов ветра, более 15 м/с и температуре - 20 градусов. В данном случае срок выполнения работ отодвигается , а Исполнитель считается не нарушившим условия договора в части срока выполнения работ. Из реквизитов Заказчика, указанных в договоре, и квитанции к приходному кассовому ордеру от 26.10.2012 года следует, что Исполнителем работ по договору являлось Общество с ограниченной ответственностью «Три окна - оконные технологии», ИНН <***>, КПП 490901001 (далее ООО «Три окна - оконные технологии»). Таким образом, суд считает установленным, что между сторонами заключен договор бытового подряда на поставку и установку оконных блоков
после заключения договора до начала выполнения работ, *** стоимости (***) заказчик оплачивает (дата), *** стоимости (***) заказчик оплачивает после окончания работ и подписания акта приема-передачи, но не позднее двух календарных дней, общая сумма договора составляет ***. Стороны договорились, что подрядчик вправе приступить к выполнению работ после исполнения заказчиком обязанности по оплате, указанной в п. 2.4 договора. При этом в случае если заказчик нарушил срок исполнения обязательств по оплате, указанный в п. 2.4, то срок выполнения работ отодвигается соразмерно времени, на которое было просрочено обязательство по оплате (п. 2.5 договора). Исходя из буквального толкования условий заключенного между сторонами договора, суд приходит к выводу, что данный договор по своей правовой природе является договором строительного подряда, поскольку договор заключен для удовлетворения личных потребностей истца, то к спорным правоотношениям подлежат применению положения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». В силу п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №
договор бытового подряда *** (л.д.10-15). Согласно п. 1.1 договора изготовитель обязуется изготовить и установить (если заказчиком заказана и оплачена установка), а заказчик принять и оплатить следующую мебель, приобретаемую для личного пользования: кухонный гарнитур; цвет, размер и внутреннюю отделку которого, стороны согласовывают в Приложении *** (Бланк-Заказ) и в Приложении *** (Бланк-Эскиз), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Согласно п. 1.1 договора срок изготовления мебели 21 рабочий день. При невыполнении заказчиком обязанностей по внесению суммы предоплаты, срок выполнения работ отодвигается соразмерно времени задержки исполнения внесения суммы предоплаты. Общая стоимость работ составляет 93 866 руб. 00 коп. Во исполнение своих обязательств истцом *** была внесена предоплата в размере 47000 руб. *** истец внесла оставшуюся часть денежных средств в размере 46886 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру *** от ***, чеком от *** (л.д.16). *** истец в адрес ответчика направила претензию с просьбой вернуть уплаченные денежные средства в размере 93866 руб. (л.д.17). Претензия
№ 009-02 (л.д.13). Согласно п. 1.1 договора изготовитель обязуется изготовить и установить (если заказчиком заказана и оплачена установка), а заказчик принять и оплатить следующую мебель, приобретаемую для личного пользования: кухонный гарнитур; цвет, размер и внутреннюю отделку которого, стороны согласовывают в Приложении № 1 (Бланк-Заказ) и в Приложении № 2 (Бланк-Эскиз), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Согласно п. 1.1 договора срок изготовления мебели 21 рабочий день. При невыполнении заказчиком обязанностей по внесению суммы предоплаты, срок выполнения работ отодвигается соразмерно времени задержки исполнения внесения суммы предоплаты. Общая стоимость работ составляет 300 428 руб. 00 коп. Во исполнение своих обязательств истцом была внесены предоплаты в размере 150 500,00 руб. от 25.01.2021 г., 43 884,72 руб. от 04.06.2021 г., 20 000,00 руб. от 08.06.2021, 7245,00 руб. от 24.06.2021 г. 14.10.2021 истец в адрес ответчика направила претензию с просьбой вернуть уплаченные денежные средства. Доказательств в опровержение указанных выше обстоятельств ответчиком в нарушение ст. 56 Гражданского
