Уплата процентов по кредиту авансом - гражданское законодательство и судебные прецеденты

предприятие) к обществу о взыскании 95 809 505 руб. 48 коп. неотработанного аванса по контракту от 11.01.2018 № 1801-03-СМР(СУБ), 47 947 558 руб. 97 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств за период с 21.05.2019 по 01.11.2019, 2 409 418 руб. 76 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в виде неотработанного аванса за период с 01.11.2019 по 20.02.2020, а также начиная с 21.02.2020 по день фактической уплаты задолженности, 72 252 645 руб. 25 коп. процентов за пользование коммерческим кредитом в виде неотработанного аванса за период с 19.01.2018 по 20.02.2020, а также начиная с 21.02.2020 по день фактической уплаты задолженности, 5 209 524 руб. 73 коп. задолженности по оплате генподрядных услуг, 240 402 руб. 82 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в виде задолженности по оплате генподрядных услуг за период с 10.10.2018 по 20.02.2020, а также начиная с 21.02.2020 по день фактической уплаты задолженности, установил: решением Арбитражного суда города

приобретатель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по передаче прав. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера вознаграждения, установленного пунктом 2.1 Договора. Согласно пункту 3.9. договора, в случае неисполнения правообладателем обязательств, предусмотренных договором по передаче приобретателю исключительных прав на программы для ЭВМ, правообладатель лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 ГК РФ о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере 14% годовых, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за

сумму долга. Из Информационного письма Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 № 141 «О некоторых вопросах применения положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что под издержками кредитора по получению исполнения в названной статье Кодекса понимаются, например, платежи, которые кредитор обязан совершить в связи с принудительной реализацией своего требования к должнику (в частности, сумма уплаченной кредитором государственной пошлины), а под процентами - проценты за пользование денежными средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству, в том числе проценты за пользование суммой займа, кредита, аванса , предоплаты (статья 809 ГК РФ). Судам необходимо учитывать, что данная норма Кодекса направлена в том числе на защиту интересов кредитора в денежном обязательстве, поэтому указание должником в платежном документе назначения уплачиваемой им суммы (например, возврат основной суммы долга по кредитному договору) само по себе не имеет значения при определении порядка погашения его обязательств перед кредитором, которое осуществляется по правилам статьи 319 Кодекса. Применяя статью 319 ГК РФ,

096 307,28 2 019 527,92 6 942 306,35 38 149 560,56 18,20% 23 от 30.03.2016 7 243 479,56 1 318313,28 5 623 993,07 30 906 081,00 18,20% 44 от 30.06.2016 5 061 209,98 921 140,22 4 702 852,85 25 844 871,02 18,20% ИТОГО 10 450 000 5 747 147,15 4 702 852,85 25 844 871,02 18,20% Претензией от 25.01.2017 № 46/4/2-299 истец обратился к ответчику с требованием уплаты неустойки за нарушение сроков окончания работ, процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса , задолженности по уплате гарантийного депозита. Претензией от 20.10.2017 № 5/1-5130 истец обратился к ответчику с требованием возврата суммы неотработанного аванса, уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. Данные претензии оставлены ответчиком без удовлетворения. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. В данном случае вопреки мнению ответчика условие пункта 3.11 договора предусматривает, что уплата процентов за пользование коммерческим кредитом на сумму перечисленного аванса осуществляется при условии ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту. Между тем соответствующих обстоятельств судом апелляционной инстанции не установлено. Напротив, заказчиком не подтверждена обоснованность отказа от контракта в связи с виновными действиями подрядчика. Контракт признан расторгнутым арбитражным судом на основании статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции полагает, что обстоятельства, которыми обусловлена квалификация аванса по контракту в качестве коммерческого кредита, в рассматриваемом случае не наступили. В апелляционной жалобе

беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую 50-кратного установленного законом минимального размера оплаты труда, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, хотя бы одной из сторон. Из п. 3.3., 3.4 договора следует, что стороны предусмотрели начисление и уплату процентов на оставшуюся неоплаченную часть объекта долевого строительства в размере 15 % годовых, то есть проценты за пользование коммерческим кредитом. Сторона по договору, предоставившая другой стороне экономическую выгоду в виде предоплаты, отсрочки платежа и прочего, вправе рассчитывать на возмездность такого действия. Включение в договор условия о предоставлении отсрочки, рассрочки, об авансе или предоплате следует считать предоставлением коммерческого кредита по смыслу ст. 823 ГК РФ. В силу норм о договоре займа (ст. 809 ГК РФ) займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором, которые представляют собой плату за пользование чужими денежными

сумма процентов, подлежащих уплате поставщиком по договорам поставки от 29.05.2018, с учетом произведенных оплат, составляет 665 700 руб. Таким образом, общая сумма задолженности ООО "ТИТАН" по указанным договорам составляет 6 415 700 руб. и включает: 5 750 000 руб. - оплаченные продавцу (ООО "ТИТАН") авансовые платежи по договорам поставки; 665 700 руб. проценты за пользование коммерческим кредитом. Таким образом, общая сумма задолженности ООО "ТИТАН" по указанным договорам составляет 6 415 700 руб. и включает: 5750 000 руб. - оплаченные продавцу (ООО "ТИТАН") авансовые платежи по договорам поставки; 665 700 руб. проценты за пользование коммерческим кредитом. В обеспечение исполнения обязательств ООО "ТИТАН", вытекающих из договоров поставки, между ООО "Балтийский лизинг" и ФИО1 заключены договоры поручительства: от 29.05.2018 по условиям которого поручитель отвечает перед кредитором (ООО "Балтийский лизинг") солидарно с должником. 23.10.2018 ООО "Балтийский лизинг" уведомило ФИО1 о существующей задолженности и потребовало возвратить денежные средства, уплаченные в качестве аванса , а так

к коммерческому кредиту применяются нормы о договоре займа (п. 2 ст. 823 ГК РФ). Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в том числе суммами аванса, предварительной оплаты), являются платой за пользование денежными средствами. При отсутствии в законе или договоре условий о размере и порядке уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом судам следует руководствоваться нормами ст. 809 ГК РФ. Проценты за пользование коммерческим кредитом подлежат уплате с момента, определенного законом или договором. Если законом или договором этот момент не определен, следует исходить из того, что такая обязанность возникает с момента получения товаров, работ или услуг (при отсрочке платежа) или с момента предоставления денежных средств (при авансе или предварительной оплате) и прекращается при исполнении стороной, получившей кредит, своих обязательств либо при возврате полученного в качестве коммерческого кредита, если иное не предусмотрено законом или договором. Трехстороннен соглашение от 30 мая 2007 года предусматривало условие о том, что суммы денежных средств, переданных собственнику

Аванс». Договор заключается посредством предоставления клиентом в банк по системе ДБО (Дистанционное Банковское Обслуживание) заявления о присоединении к Условиям, направленного клиентом в банк по Системе ДБО, что совпадает с предоставлением клиенту кредита. Кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на счет клиента, указанный в заявлении о присоединении к Условиямпредоставления клиентам ПАО Банк «ФК Открытие» кредита в рамках программы «Бизнес Аванс». Погашение кредита и уплата суммы процентов в течение срока кредита, указанного в заявлении о присоединении к Условиямпредоставления клиентам ПАО Банк «ФК Открытие» кредита в рамках программы «Бизнес Аванс », осуществляются ежедневно (при наличии сумм возмещения) в размере, не превышающем размер платежа, определенный согласно п. 3.6 Условийпредоставления клиентам ПАО Банк «ФК Открытие» кредита в рамках программы «Бизнес Аванс», а также в последний день срока возврата кредита. Банк выполнил свои обязательства по кредитному договору. В нарушение условий кредитного договора заемщик ненадлежащим образом исполнял обязательства по договору, в установленный кредитным договором срок возврат

в срок до 20 марта 2013 года. До настоящего времени помещения не осмотрены, смета не составлялась, на утверждение Заказчику не представлена. Заключенный сторонами договор от 05 сентября 2012 года является смешанным договором. По условиям п.3.2.7 договора, полученные ООО «Глобус» авансы на общую сумму ... рублей должны быть возвращены по требованию заказчика в срок не позднее 30 марта 2013 года, с уплатой процентов за пользование коммерческим кредитом в размере ...% от стоимости работ, указанной в п. 5.1 настоящего договора, за весь период, начиная с даты перечисления Заказчиком первой суммы аванса и до даты полного возврата. О нарушении прав ЗАО «Фармленд» стало известно 30 марта 2013 года, когда обязательства ООО «Глобус» исполнены не были, Размер процентов за пользование коммерческим кредитом составляет ... рублей. В связи с неисполнением ООО «Глобус» обязательства по возврату сумм аванса и оплаты коммерческого кредита, на сумму невыполненных денежных обязательств подлежат уплате проценты согласно ст. 395 ГК РФ