и производит работы по подключению организацией государственной и муниципальной систем к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В частности, им необходимо подключить пожарную часть МЧС, расположенной по адресу Республика Хакасия, пгт. Пригорск, здание 27, для чего требуется выполнить работы по прокладке волоконно-оптической линии связи от существующего кабеля ПАО «Ростелеком» до здания указанной пожарной части. По итогу рассмотрения приложенная ответчиком схема была согласована со стороны Администрации г. Черногорска. В последующем, 07.10.2019г. от ПАО «Ростелеком» поступило заявление о выдаче разрешения на использование земель (земельного участка), находящихся в государственной (муниципальной) собственности, для проведения работ по прокладке волоконно-оптической связи, согласно приложенной ими схеме границ и которая соответствует предмету рассматриваемого договора. В ответ на него администрация г. Черногорска вынесла Постановление № 2548-П от 09.10.2019г. «О разрешении использования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на размещение объектов без его предоставления и установления сервитута». В дальнейшем, после заключения рассматриваемого договора, Комитет по управлению имуществом г. Черногорска сопроводительным
общего пользования». 11.07.2022 в адрес ТСН «Содружество» направлено письмо о продлении срока рассмотрения обращения в связи со сбором необходимой информации для рассмотрения обращения. 05.08.2022 у ТСН «Содружество» запрошены документы копия Устава, копия протокола общего собрания членов ТСН «Содружество». 21.09.2022 после получения запрашиваемых документов, ответов на запросы, Администрацией городского округа Заречный принято решение об отказе изменения вида разрешенного использования. Предложено обратиться с заявлением о расторжении договора по соглашению сторон, после чего подать заявление о выдаче разрешения на использование земель по основаниям, предусмотренным пп. 6 ч. 1 ст. 39.33 ЗК РФ, п. 12 Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300. 14.12.2022 в Администрацию городского округа Заречный от ТСН «Содружество» поступило заявление об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с указанием на необходимость изменения разрешенного
общего пользования". 11.07.2022 в адрес ТСН "Содружество" направлено письмо о продлении срока рассмотрения обращения в связи со сбором необходимой информации для рассмотрения обращения. 05.08.2022 у ТСН "Содружество" запрошены документы копия Устава, копия протокола общего собрания членов ТСН "Содружество". 21.09.2022 после получения запрашиваемых документов, ответов на запросы, Администрацией городского округа Заречный принято решение об отказе изменения вида разрешенного использования. Предложено обратиться с заявлением о расторжении договора по соглашению сторон, после чего подать заявление о выдаче разрешения на использование земель по основаниям, предусмотренным пп. 6 ч. 1 ст. 39.33 ЗК РФ, п. 12 Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300. 14.12.2022 в Администрацию городского округа Заречный от ТСН "Содружество" поступило заявление об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с указанием на необходимость изменения разрешенного
подряда сроком исполнения 31.05.2023. Реализация инвестиционного проекта осложнена прохождением трассы проектируемой линии электропередачи по землям лесного фонда. ООО «ТКС» направило 17.03.2023 в Министерство природных ресурсов и экологии РК заявление на утверждение проектной документации испрашиваемой в аренду части лесного участка, 25.04.2023 заключен договор аренды лесного участка для размещения ВЛ, 15.05.2023 в Минприроды РК направлен на утверждение откорректированный проект освоения лесов. 17.04.2023 ООО «ТКС» направило в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия заявление о выдаче разрешения на использование земель , поскольку для строительства линии электропередач будут также использованы земли сельскохозяйственного назначения. 18.05.2023 направлено заявление в ГКУ РК «Управление земельными ресурсами для решения вопроса об ускорении рассмотрения заявления. В случае удовлетворения иска представитель просил снизить размер неустойки до разумных пределов. Представители третьих лиц ООО «ТКС», Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия в судебное заседание не явились, извещены. На основании ст. 167 ГПК РФ
ФИО1 по административному делу по административному исковому заявлению ФИО1 к Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия, Заместителю Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия ФИО2 об оспаривании бездействия, понуждении к совершению определенных действий, установил: ФИО1 обратился в Петрозаводский городской суд Республики Карелия с административным исковым заявлением к Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия об оспаривании бездействия. Иск мотивирован тем, что ФИО1 28.09.2023 почтовым отправлением направил в адрес административного ответчика заявление о выдаче разрешения на использование земель государственная собственность на которые не разграничена в целях текущего ремонта линейного объекта – водопровода с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>.. В установленные законом сроки ответ от Министерства имущественных и земельных отношений получен не был. Истец просит признать незаконным бездействие Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия по разрешению заявления, обязать ответчика рассмотреть заявление от 28.09.2023 (вх.дата 09.10.2023). Определением от 23.11.2023 к участию в деле в качестве административного соответчика привлечен
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края». Однако, ДД.ММ.ГГ истцом было получено решение об отказе в выдаче разрешения в связи с тем, что заявление по мнению ответчика было подано с нарушением требований установленных п.п. 4,6 Порядка № 336-па, из-за не указания в заявлении согласия на обработку персональных данных заявителя; копии документа удостоверяющего личность заявителя. Административный истец просил суд признать решение об отказе незаконным и необоснованным поскольку заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставления земельных участков и установления сервитутов от ДД.ММ.ГГ. им было подано в соответствии с установленными требованиями, с указанием всех необходимых сведений и представленными документами к нему. В судебном заседании представитель административного истца поддержал заявленные требования в полном объеме, изложив доводы указанные в иске. Представитель административного ответчика в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела был извещен, представил письменный отзыв,
от 18.07.2022 (вх. №103604) по существу и принять решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. Административный иск обоснован следующим. Шакиров Р.И. является собственником энергопринимающего устройства ТП-3398, КВЛ-10кВ, расположенного по адресу <адрес>, введенного в эксплуатацию в 2006 году на основании договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.12.2006. 20.04.2022 Шакиров Р.И. подал в Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка площадью 24 кв.м., для эксплуатации энергопринимающего устройства ТП-3398, КВЛ-10кВ. 23.05.2022 Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска выдал Шакирову Р.И. разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена: площадь земельного участка - <данные изъяты> кв.м., цель использования – эксплуатация комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПН), период использования – с 25.05.2022 по 14.05.2023. 20.07.2022 Шакиров Р.И. обратился с заявлением
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Йошкар-Ола 19 июля 2023 года Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Митьковой М.В., при секретаре Иванове Г.А., с участием представителя административных истцов ФИО1, представителя административного ответчика ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению ФИО3, ФИО4 к Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» о признании незаконным решения об отказе в выдаче разрешения, возложении обязанности рассмотреть заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, УСТАНОВИЛ: ФИО3, ФИО4 обратились в суд с административным исковым заявлением, просили признать незаконным решение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», изложенное в письме от <дата> <номер>, об отказе в выдаче разрешения на использование земель, обязать Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в течение 5 дней со дня вступления решения суда в законную силу
