целях перевозки пассажиров в пригородном и местном железнодорожном сообщении и оказания пассажирам дополнительных услуг. 1.5. Передача Транспорта в аренду от Арендодателя Арендатору удостоверяется путем подписания сторонами акта приема-передачи. Подписывая акт приема-передачи, Арендатор подтверждает, что Транспорт, который он получает, в том числе его санитарно-техническое состояние, соответствуют всем необходимым требованиям и условиям Договора. 1.6. Датой начала срока аренды Транспорта по настоящему Договору считается дата подписания акта приема-передачи Транспорта в аренду. Датой окончания срока аренды считается дата подписания сторонами акта приема-передачи Транспорта из аренды. Акты подписываются представителями сторон, действующими на основании соответствующей доверенности. Акты подписываются в трех экземплярах. Два экземпляра акта остаются у Арендодателя и один экземпляр у Арендатора. 1.7. Возврат Транспорта Арендатором Арендодателю осуществляется по акту приема-передачи не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты окончания аренды Транспорта или с даты расторжения Договора независимо от оснований такого расторжения. До момента подписания Сторонами акта приема-передачи Транспорт считается находящимся в аренде и Арендатор несет
услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 настоящего Кодекса, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) налогоплательщиком - комитентом (принципалом) доходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату предоставления отчета комиссионера (агента). 4. Для внереализационных доходов датой получения дохода признается: 1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) или дата поступления денежных средств (для денежных средств) на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика (если иное не предусмотрено настоящей статьей) - для доходов: в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций; в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); по иным аналогичным доходам; 2) дата расчетов или предъявления налогоплательщиком документов в соответствии с условиями заключенных договоров - для доходов: от сдачи имущества в аренду; в виде лицензионных
арендной платы/постоянной части месячной арендной платы (за исключением случаев заключения Договора с органами государственной и муниципальной власти, государственными и муниципальными учреждениями, публично-правовыми образованиям и с дочерними обществами ОАО "РЖД"). Задаток обеспечивает исполнение обязательства Арендатора по своевременной и в полном объеме оплате за соответствующий месяц арендной платы/постоянной части арендной платы и погашается в счет арендной платы/постоянной части арендной платы за последний месяц действия настоящего Договора. Обязательство по оплате арендной платы возникает у Арендатора с датыподписанияСторонамиакта приема-передачи Недвижимого имущества и прекращается с даты его возврата Арендатором, оформленного соответствующим актом приема-передачи. Размер арендной платы/постоянной части арендной платы первого и последнего календарного месяца срока действия настоящего Договора определяется исходя из количества дней фактической аренды, размер переменной части арендной платы - исходя из фактического размера затрат на содержание Недвижимого имущества. Счета-фактуры по настоящему Договору выставляются Арендодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны производят сверку текущих взаиморасчетов ежегодно по состоянию на 30
12.1. Подрядчик гарантирует: выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта. 12.2. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев с датыподписаниясторонамиакта о приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается 24 месяца. 12.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации. Наличие дефектов и сроки их устранения
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также заявителями, указанными в пункте 34 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке: а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения; в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с датыподписаниясторонамиакта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон; г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты фактического присоединения. 16.3. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34
с ведомостью исполнения (Приложение № 1 к договору) и 22010.360036.079 ТЗ. Согласно пункту 1.3. названного договора договор заключен во исполнение государственного оборонного заказа в рамках государственного контракта № 748/31/22010ГТС-2010 от 22.03.2010. В разделе III договора стороны согласовали сроки исполнения: срок выполнения работы по договору - согласно ведомости исполнения (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 3.1.); датой исполнения обязательств исполнителем по договору в целом и по отдельным этапам считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, согласованного 1207 ВП МО РФ и 823 ВП МО РФ (пункт 3.3.). Из ведомости исполнения к договору № 36/10 (приложение № 1 к договору) в редакции дополнительного соглашения № 2 следует, что работы по договору разбиты на четыре этапа: 1 этап: разработка рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытного образца. Начало выполнения работ - июнь 2010, конец выполнения работ - июль 2012; 2 этап: 2.1. изготовление опытного образца ГСПУ и проведение
от 01.06.2018 № 01/06 аренды строительных лесов, по условиям которого арендодатель обязался передать арендатору строительные леса (их компоненты) в количестве, указанном в приложении № 1, а арендатор - возвратить данное оборудование в том же количестве и в сроки, предусмотренные договором (пункты 1.1 и 1.2). Срок аренды - 90 суток (пункт 2.1), который может быть продлен до наступления условия, указанного в пункте 2.3 договора. Согласно пункту 2.3 договора датой окончания аренды (прекращения договора) считается дата подписания сторонами акта приема-передачи оборудования. Порядок предоставления и возврата строительных лесов согласован сторонами в разделе 3 договора. В соответствии с пунктом 5.3 договора арендатор несет ответственность за сохранность переданных ему строительных лесов. При повреждении или утрате имущества арендатор обязан устранить повреждения за свой счет или возместить арендодателю стоимость строительных лесов в размере, указанном в приложении № 1. Арендодатель передал арендатору по актам приема-передачи от 01.06.2018, 20.06.2018, 27.07.2018, 07.08.2018, 01.10.2018 и 08.12.2018 следующее имущество: рамы с лестницей
и муниципальных нужд», исходил из того, что ООО «Техмаш» не заявляло требований об отказе от исполнения контракта и не требовало возмещения убытков. Расчет понесенных убытков в виду неисполнения подрядных обязательств истцом не представлен. Таким образом, ни условиями контракта ни нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации не предусмотрено взыскание задолженности по оплате поставленного товара в виду не исполнения подрядных обязательств поставщика. Судом округа, отмечено, что в соответствии с условиями контракта датой выполнения обязательств считается дата подписания сторонами Акта ввода эксплуатации оборудования. Поскольку Акт ввода оборудования в эксплуатацию не утвержден, то согласно условиям контракта не имеется оснований для взыскания с заказчика в пользу поставщика оставшейся задолженности, а также неустойки за неисполнении данного обязательства. Обратное привело бы к неосновательному обогащению поставщика в виду получения полной оплаты по контракту при не исполнении всех принятых им обязательств. При этом как указал суд кассационной инстанции, поставщик, в случае возникновения убытков, не лишен возможности защиты своих прав
700/2013/20 имела место с 30.12.2014 (срок выполнения работ по договору) по 30.08.2016 (дата фактического исполнения обязательства). Поскольку истец обратился в суд 04.03.2019, срок исковой давности взыскания неустойки не является пропущенным за период с 03.02.2016 (04.03.2019 минус 1 год и 1 месяц для соблюдения претензионного порядка) по 30.08.2016 (дата фактического исполнения обязательства). Просрочка исполнения обязательств по договору субподряда от 12.05.2014 № 1100/2014/3 имела место с 31.12.2014 (срок выполнения работ по договору) по 03.10.2016 ( дата подписания сторонами акта выполненных работ). Поскольку истец обратился в суд 04.03.2019, срок исковой давности взыскания неустойки не является пропущенным за период с 03.02.2016 по 03.10.2016 (дата подписания сторонами акта выполненных работ). Просрочка исполнения обязательства по договору субподряда от 02.09.2014 № 1100/2014/10 имела место с 31.05.2015 (срок выполнения работ по договору) по 03.10.2016 (дата подписания сторонами акта выполненных работ). Поскольку истец обратился в суд 04.03.2019, срок исковой давности взыскания неустойки не является пропущенным за период с 03.02.2016
с 14.09.2013 по 20.01.2014. При этом суды указали, что в мировом соглашении стороны установили срок исполнения обязательства исполнителя по разработке проектной документации и ее передачи на государственную экспертизу не позднее 20.01.2014, соответственно, до указанной даты пени начислению и взысканию не подлежат. Установив указанные обстоятельства, суды обеих инстанций пришли к выводу о том, что предусмотренная пунктом 9.3.1 контракта пеня подлежит начислению с 21.01.2014 и до даты фактического исполнения обязательства, то есть до 23.11.2015 ( дата подписания сторонами акта сдачи приемки-выполненных работ), исходя из стоимости невыполненных работ по второму и третьему этапу. При таких обстоятельствах, суды пришли к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика пени в размере 6 520 911, 62 руб. Ссылка заявителя относительно несоразмерности неустойки, являлась предметом рассмотрения судов нижестоящих инстанций и мотивированно отклонена. Нарушений норм материального права, а также норм процессуального права, влекущих за собой безусловную отмену обжалуемых судебных актов, судами не допущено. Доводы, приведенные в кассационной
субподрядчика при выполнении работ, устанавливаются в календарном плане выполнения работ (приложение №2 к договору). Аналогичные условия предусмотрены пунктом 2.1.1 раздела 2 договора, согласно которым работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, календарным планом. В п. 2.1.5 договора предусмотрено, что датой начала выполнения работ является дата получения уведомления субподрядчиком в соответствии с п. 1.5 договора, а датой окончания выполнения работ по договору (отдельного этапа выполнения работ по договору) согласно п. 2.1.7 договора является дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по отдельному этапу договора. В соответствии с п. 3.1 договора общая стоимость (цена) работ по договору составляет 34 000 000 руб., НДС не облагается. Согласно п. 4.1.1 договора выполненные работы принимаются подрядчиком по акту сдачи-приемки работ по отдельному этапу договора. Пунктом 4.3 договора предусмотрено, что подрядчик не позднее, чем через 30 рабочих дней с момента предоставления субподрядчиком отчетной документации по договору (по отдельному этапу исполнения договора), принимает работы (их результаты), передает
ввод Объекта в эксплуатацию для его последующей эксплуатации в соответствии с назначением. Стоимость работ по Договору установлена в размере 387 774 484,80 руб. (пункт 3.2 Договора в редакции дополнительного соглашения от 04.02.2019 № 3 к Договору). Согласно пункту 5.1 Договора в редакции дополнительного соглашения от 16.05.2018 № 2 к Договору срок окончания выполнения работ по Договору - 31.12.2019. В соответствии с пунктом 1.1 дополнительного соглашения № 2 к Договору датой начала работ считается дата подписания сторонами акта о передаче площадки под строительство, датой окончания строительства и датой начала гарантийного срока - дата подписания сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (типовая межотраслевая форма КС-11, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а). Пунктом 19.3.4 Договора предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение срока окончания работ в виде пени в размере 0,01% от договорной цены за каждый день просрочки, но не более 10% от договорной цены. Заказчик 26.03.2018 передал подрядчику по акту передачи площадку
№ 1 к дополнительному соглашению). В соответствии с пунктом 3 дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2019 пункт 2.1 договора изложен в следующей редакции: «общая стоимость работ по договору в соответствии с исполнительной объектной ведомостью (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 от 29.03.2019) составляет 71 793 377 руб. 08 коп. Сроки выполнения работ установлены в пункте 4.1 договора и определяются следующим образом: дата начала работ - 30.04.2018, дата окончания работ - 28.02.2019. Дата подписания сторонами акта окончательной приемки работ по договору - акта о приемке законченного строительством объекта - не позднее 30.03.2019. Сроки выполнения работ изменены дополнительным соглашением № 2 от 29.03.2019, а именно в пункте 7 указанного дополнительного соглашения установлено: дата окончания работ - 30.05.2019, дата подписания сторонами акта окончательной приемки работ по договору - акта о приемке законченного строительством объекта - не позднее 07.06.2019. Как указывает истец, в соответствии с пунктами 9.2, 9.3, 9.4, 9.11, 9.13.1 договора
500 тыс. тонн в год. Объекты ОЗХ. Титул 594.» Эстакады» (в редакции дополнительного соглашения от 03.10.2011 № 1) Дополнительным соглашением от 17.02.2012 № 3 к контракту стороны определили, что оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 45 календарных дней после оформления документов, указанных в пункте 4.3.3, и предъявлении счета-фактуры. В силу пункта 4.5 контракта окончательный расчет по контракту производится сторонами в течение 45 календарных дней, исчисляемых с наиболее поздней даты из следующих: - дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков, указанных в приложении к акту приемочной комиссии; - дата передачи подрядчиком заказчику всей документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по контракту; - дата подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта в соответствии с пунктом 25.2 контракта; после предоставления подрядчиком заказчику банковской гарантии исполнения обязательств в гарантийный период, в соответствии с пунктом 25.2 контракта. Пунктом 21.6 контракта предусмотрено, что в случае просрочки в оплате сумм, предусмотренных в пунктах 4.3.6,
ОАО «Росагролизинг» (лизингодатель) и ООО «Волгоградагролизинг» (лизингополучатель) заключен договор финансовой аренды (лизинга) № 2008/С-5503/1 по условиям которого лизингополучателю передано оборудование согласно Спецификации, являющейся Приложением № 1 к договору, в том числе, комбайн зерноуборочный самоходный КЗС- 1218-29 «Полесье-1218», заводской № машины (рамы) 128, двигатель ЯМЗ-238 ДЕ-21 №80349360, коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет красный, год выпуска 2008, ПСМ BE 303299. Пунктом 1.4 договора лизинга установлено, что его началом считается дата подписания сторонами акта приема – передачи во владение и пользование готового к эксплуатации предмета лизинга. ООО «Волгоградагролизинг», в свою очередь, заключило с ООО «КХ «Колос» договор финансовой аренды (сублизинга) от 12.05.2008 № 112-флр, в рамках которого передало истцу комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29 «Полесье-1218», заводской № машины (рамы) 128, двигатель ЯМЗ-238 ДЕ-21 №80349360, коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет красный, год выпуска 2008, ПСМ BE 303299с правом выкупа после оплаты всех платежей.
Ю.С. при секретаре Куренко С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Урал-Рос» к ФИО1 о взыскании долга по арендным платежам и неустойки, установил: ООО «Урал-Рос» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании долга по арендным платежам и неустойки. В обоснование иска указано, что 20.11.2017 между ООО «Урал-Рос» и ООО «ПУСК» заключен договор аренды строительных лесов и деревянных настилов №. Датой начала срока аренды считается дата подписания сторонами акта передачи строительных лесов в аренду, датой окончания срока аренды считается дата подписания сторонами акта о возврате строительных лесов. Размер арендной платы установлен в спецификации к договору и составляет для аренды строительных лесов 47952 руб. в месяц, для аренды деревянных настилов 22680 руб. в месяц. 24.11.2017 ООО «ПУСК» перечислило денежные средства в размере 85632 рубля в счет оплаты аренды строительных лесов и деревянных настилов, а также оплаты транспортных услуг (доставка лесов и настилов)- 15
ИНН № (арендодатель) и Г.И.В. (арендатор) заключен договор аренды оборудования № (далее по тексту договор). Согласно п.1.1 условий договора арендодатель представляет арендатору во временное владение и пользование без права передачи третьим лицам за плату и на установленный настоящим договором срок оборудование, а арендатор по окончанию срока аренды обязуется своевременно возвратить оборудование в исправном состоянии. Согласно п.п. 2.1, 2.2, 2.3 договора срок аренды оборудования составляет 1 календарный день, датой начала срока аренды оборудования считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки оборудования, датой окончания срока аренды оборудования считается дата подписания сторонами акта возврата оборудования. Согласно п.4.1, 4.3, 4.4 договора размер арендной платы составляет 1 950 рублей в день, арендатор в течении 3-х банковских дней с даты подписания договора обязуется единовременно перечислить на расчетный счет или оплатить наличными в офисе арендодателя арендную плату за 1 календарный день, последующие арендные платежи, за пользование оборудованием вносится арендатором ежемесячно на основании счета арендодателя авансовым платежом в срок
«Сублизингополучатель», действующий на основании Свидетельства, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор финансовой аренды (сублизинга) №, согласно которому Сублизингодатель обязуется приобрести и предоставить Сублизингополучателю во владение и пользование имущество (далее по тексту - «Предмет сублизинга») в соответствии со «Спецификацией» (Приложение №), составленной на основании заявки Сублизингополучателя № от ДД.ММ.ГГГГ за оговоренную ниже плату (п.1.1. договора). Предмет сублизинга передается Сублизингополучателю во владение и пользование на срок 84 месяцев (п.1.3 договора). Началом сублизинга считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи во владение и пользование готового к эксплуатации Предмета сублизинга (п.1.4. договора) (т.1 л.д.37-42). Согласно спецификации (Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ) выкупная цена за единицу, в том числе НДС составила за Трактор К-744 Р2 (Мерс) - 500 рублей 00 копеек, общая выкупная цена в том числе НДС составила 1 000 рублей 00 копеек (т.1 л.д.42). ДД.ММ.ГГГГ году на основании акта приема - передачи в лизинг по договору финансовой аренды (сублизинга) №
ФИО1, именуемый в дальнейшем «Сублизингополучатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор финансовой аренды (сублизинга) №, согласно которому Сублизингодатель обязуется приобрести и предоставить Сублизингополучателю во владение и пользование имущество (далее по тексту - «Предмет сублизинга») в соответствии со «Спецификацией» (Приложение №1), составленной на основании заявки Сублизингополучателя № от ДД.ММ.ГГГГ за оговоренную ниже плату (п.1.1. договора). Предмет сублизинга передается Сублизингополучателю во владение и пользование на срок 84 месяцев (п.1.3 договора). Началом сублизинга считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи во владение и пользование готового к эксплуатации Предмета сублизинга (п.1.4. договора) (т.1 л.д.37-42). Согласно спецификации (Приложение №1 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ) выкупная цена за единицу, в том числе НДС составила за Трактор К-744 Р2 (Мерс) - 500 рублей 00 копеек, общая выкупная цена в том числе НДС составила 1 000 рублей 00 копеек (т.1 л.д.42). ДД.ММ.ГГГГ году на основании акта приема - передачи в лизинг по договору финансовой аренды (сублизинга) №
