02-09/2018 предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора. Стороны 27.09.2018 заключили дополнительное соглашение № 1, являющееся согласно его пункту 7 неотъемлемой часть договора генподряда, в соответствии с которым генподрядчик принял на себя обязательства передать заказчику в согласованные сроки оборудование и сопутствующие материалы (товар), а заказчик – принять и оплатить товар на условиях дополнительного соглашения (далее – дополнительноесоглашение). Пунктом 2.2 дополнительного соглашения предусмотрено авансирование товара, определены сроки и размер внесения платежей. Срок поставки товара на объект заказчика до 31.12.2018 (пункт 3.1 дополнительного соглашения). Платежным поручением от 29.10.2018 № 14 заказчик перечислил генподрядчику аванс в сумме 12 950 000 рублей (из указанной сумму 3 000 000 рублей возращены обществу «МЕРКУРИЙ ФИТНЕС» (платежное поручение от 13.12.2018 № 244). Общество «ПрофСтрой» (покупатель) и общество с ограниченной ответственностью «Адинпул» (поставщик, общество «Адинпул») 26.10.2018 заключили договор № 14-26/10 на поставку оборудования и материалов (далее – договор поставки от 26.10.2018). Место поставки – объект заказчика
нарушенных прав, свобод, законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Между тем, таких оснований по результатам изучения доводов кассационной жалобы заявителя не установлено. Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, приняв во внимание обстоятельства, установленные при рассмотрении дела № А41-9428/16, суды установили факт перечисления обществом (покупатель) заводу (поставщик) во исполнение условий дополнительногосоглашения от 18.09.2014 №2/142/С/2014 к договору поставки от 17.05.2013 № 6414/95/С/2013 суммы аванса и отсутствие доказательств поставки заводом продукции и, руководствуясь статьями 330, 421, 521, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пришли к выводу о правомерном начислении заводу неустойки на основании пункта 13.4 договора за период с 01.01.2016 по 22.10.2018 за неисполнение обязательств по дополнительному соглашению и удовлетворили первоначальный иск. Ссылка заявителя на наличие оснований для снижения размера ответственности на основании статей 333 и 404 ГК РФ была
суммы ранее уплаченного аванса, производится генподрядчиком ежемесячно в течение 15 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) без замечаний и предоставления субподрядчиком надлежащим образом оформленной исполнительной документации за данный объем работ и поступления денежных средств заказчиком генподрядчику за данный объем работ (пункт 2.3.2). В пункте 3 дополнительного соглашения № 2 установлен следующий порядок оплаты работ, выполняемых на основании настоящего дополнительного соглашения: аванс в размере 800 000 рублей генподрядчик оплачивает в течение 15 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения: Порядок оплаты работ, выполняемых на основании дополнительных соглашений № 3,4 установлен следующим образом. Оплата фактически выполненных субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим дополнительным соглашением, производится генподрядчиком ежемесячно в течение 15 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) без замечаний и предоставления субподрядчиком надлежащим образом
№1 к договору, предметом которого являлась корректировка предусмотренной основным договором проектной и рабочей документации по заданию на проектирование. Согласно пункту 1.1 дополнительного соглашения, общая стоимость работ составляет 450000 руб., из которых 180000 руб. за проектную документацию и 270000 руб. за рабочую. В силу пунктов 1.3 и 1.4 дополнительного соглашения к договору срок выполнения работ составляет: по проектной документации – 30 календарных дней, по рабочей документации – 90 календарных дней. 05.10.2018 Заказчиком перечислен по дополнительному соглашению аванс в размере 150000 руб., а впоследствии - 21.06.2019 перечислено еще 200000 руб. В общей сумме Заказчиком по договору и дополнительному соглашению к нему Исполнителю перечислено 1760000 руб. 26.11.2018 между Заказчиком, Исполнителем и третьим лицом заключен договор №459-18 на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий, во исполнение обязательств по которому Заказчик 14.02.2019 оплатил третьему лицу 85000 руб. 05.03.2019 третьим лицом выдано положительное заключение экспертизы №34-2-1-2-004717-2019 по объекту - Проектная документация. Корректировка.
работ по каждому адресу, согласно адресной программе. Согласно дополнительному соглашению от 29.07.2013 исполнитель обязуется выполнить дополнительные работы в отношении рекламных конструкций заказчика, работы по модернизации которых исполнитель выполнял в соответствии с договором. Пунктом 1.2 соглашения предусмотрены конкретные виды работ. Общая стоимость дополнительных работ составляет 200857 руб., оплата стоимости дополнительных работ осуществляется заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента приемки дополнительных работ. Из материалов дела следует, что ответчик перечислил истцу предусмотренные договором с дополнительными соглашениями авансы , истец полагает, что на ответчика возложена обязанность по оплате фактически выполненных работ в размере 1072990 руб. по договору от 22.02.2013 с учетом дополнительного соглашения от 17.07.2013, в размере 39342,90 руб. по дополнительному соглашению от 14.03.2013, в размере 200857 руб. по дополнительному соглашению от 29.07.2013. Согласно акту сдачи-приемки работ от 09.07.2013 истец выполнил, а ответчик принял работы по первому этапу модернизации рекламных конструкций, при этом при приемке были обнаружены перечисленные в акте недостатки.
его в порядке, предусмотренном Договором. Согласно пункту 6.1. Договора и пункту 1 Дополнительного соглашения от 10.12.2010 №1 к Договору № ПСПО110 от 10.11.2010 цена Договора определяется в соответствии с приложением №1 договора, и составляет 5 284 329 рублей 67 копеек. Пунктами 3.2. и 3.1. Договора установлены следующие сроки выполнения работ: подрядчик приступает к работам с момента подписания Договора; срок завершения работ - 31 декабря 2010 года. Согласно пункту 7.2.1. Договора и пункту 1 Дополнительного соглашения аванс в размере в размере 1016865 рублей 80 коп. производится в течение пяти банковских дней после подписания договора и получения счета. На основании пункта 7.2.2. Договора второй платеж в размере 1625299 рублей 04 коп. производится в течение тридцати календарных дней с даты подписания Договора при выполнении не менее 50% от общего объема работ, 100% поставки оборудования и материалов согласно приложению №1 к приложению №1 и получения счета. Окончательный расчет в размере 50% от стоимости
0,3% от стоимости несвоевременно выполненных или не выполненных работ за каждый календарный день просрочки, неустойка носит штрафной характер. Как указывалось выше, срок окончания работ по договору – декабрь 2013 года, фактически подрядные отношения между сторонами прекращены в декабре 2013 года, истцом предъявлены акты на фактически выполненные работы, которые необоснованно не подписаны ответчиком. Кроме того, истец по первоначальному иску указал, что выплата аванса по договору произведена с просрочкой более чем на 60 дней (п.4 дополнительного соглашения), аванс , необходимый на закупку материалов и аренду техники, в полном объеме выплачен 15.08.2013, производилась корректировка проектной документации, согласование смет в ноябре 2013 года. С учетом перечисленных обстоятельств основания для взыскания неустойки в заявленный ответчиком период отсутствовали. Встречные исковые требования правомерно оставлены без удовлетворения. Доводы апелляционной жалобы о том, что истцом не представлено доказательств выполнения работ в полном объеме, судом апелляционной инстанции не принимаются. Поскольку договорные отношения фактически прекращены сторонами до истечения срока выполнения
Согласно п.5.6. Договора срок действия настоящего договора устанавливается с 26.07.2017г. по 31.12.2017г. На основании указанного договора были заключены дополнительные соглашения между ООО «КЛД-Сталь» и ООО «СК Лидер», согласно которым ответчик обязался выполнить работы на объектах «Жилой дом №6», «Жилой дом №1», «Жилой дом №3», «Жилой дом №5», «Жилой дом №2», на объекте, расположенном по адресу: <адрес> ООО «КЛД-СТАЛЬ» перечислило ответчику в рамках договора строительного субподряда № 26/07-2017 от 26.07.2017г. и заключенных к нему дополнительных соглашений аванс в размере 1 940 000 рублей. Сумма договора составляет 4 960 000 рублей. 27.07.2017г. ООО «КЛД-СТАЛЬ» направил в адрес ответчика документы, подтверждающие строительную готовность объектов. Однако, ООО «СК ЛИДЕР» не приступил к работам, не исполнил свои обязательства по договору. Работа фактически не была начата. После получения аванса ответчик перестал общаться с заказчиком. Согласно п.3.1. Договора ответчик обязан выполнить все работы в полном объеме и сроки, предусмотренные в договоре и приложениях. Согласно п.5.2. работы
указано имущество: автомобиль NISSAN BLUEBIRD (п. 1.2 договора, Приложение ### к договору, анкета (заявление) заполняемая Заемщиком при подписании договора). В Приложение ### к договору указаны конкретные характеристики автомобиля, в т.ч. модель, номер двигателя автомобиля, модель, номер двигателя кузова, год выпуска. В анкете (заявлении) указан Продавец - авторынок. Истцом, условия договора выполнены надлежащим образом, а именно: указан Продавец, наименование имущества, и оплачен, предусмотренный пунктами 5.2 и 6.1 настоящего договора, а также Приложения ### ( дополнительного соглашения) аванс в размере 62500 рублей, что составляет 25% от общей стоимости предмета займа, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 15. Сумма займа, предусмотренная дополнительным соглашением к договору, составляет 187 500 руб. Однако, Заимодавец, несмотря на его неоднократные обращения, свои обязательства, предусмотренные договором не выполнил, а именно: не оплатил и не приобрел в собственность указанное Заемщиком имущество у определенного Заемщиком Продавца (п. 1.1. договора), в связи с чем, указанное имущество не было передано
отрегулировать межкомнатные двери; установить мойдодыр и зеркало; устранить дефект кривой калитки; установить деревянную крышку на выгребную яму; установить кольцо (1 шт.) на выгребную яму; подключить электричество и водоснабжение; вырезать люк на чердак. <дата> ими было заключено Дополнительное соглашение № к Предварительному договору от <дата> Истицей ответчику были переданы еще 50 000 руб. (п.1) и которые, с ранее переданным авансом в 50 000 руб., ответчик обязался засчитать в стоимость объектов недвижимости (п.6). Согласно п.1 Дополнительного соглашения № аванс был передан Продавцу. Из содержания п.6 Дополнительного соглашения № Предварительного договора следует, что договор купли-продажи жилого дома и земельного участка должен быть заключен <дата> к С учетом того, покупку истица осуществляла за счет заемных средств, то ей был получен банковский кредит на покупку объектов недвижимости. Для этого ей был заключен Кредитный договор № от <дата> Денежные средства ею были получены, но сделка не состоялась. Причиной явилось не предоставление истице Продавцом документов на подключение
п. 3.1 Договора стоимость работ (с учетом стоимости используемых материалов) составляет 115 000,00 рублей. Согласно п. 3.2.1 договора Аванс в размере 80 000 рублей выплачивается Заказчиком в день заключения Договора. Согласно п. 3.2.2. Окончательный расчет в сумме 35 ООО рублей выплачивается Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ. В соответствии с п. 3. Дополнительного соглашения стоимость выполненных работ по Дополнительному соглашению составляет 36 000 рублей. Согласно п. 3.1. ДополнительногосоглашенияАванс в размере 13 ООО рублей выплачивается в день заключения Дополнительного соглашения. Окончательный расчет в сумме 23 ООО рублей выплачивается Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ. В порядке исполнения обязательств по Договору и Дополнительному соглашению истец оплатил ответчику аванс ДД.ММ.ГГГГ. размере 80 000,00 рублей и ДД.ММ.ГГГГ. в размере 48 000.00 рублей, что подтверждается расходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с п. 2.1. Договора сроки выполнения
стоимость в соответствии с пунктами 3.1. и 4.1. Договора указываются в дополнительных соглашениях (протоколах-поручениях) к Договору. 10 октября 2019 г. подписан протокол-поручение № 1, предусматриваю-щий представительство ответчиками интересов истца по делу № А40-40782/18, сумма вознаграждения, выплачиваемого авансом, определена в 500 000 рублей. Оплата в размере 500 000 рублей произведена истцом на расчетный счет третьего лица. 20 января 2020 г. подписано дополнительноесоглашение к протоколу-поручению № 1 от 10 октября 2019 г., устанавливающее гонорар успеха ответчиков в размере 17 850 000 рублей. В соответствии с условиями указанного дополнительного соглашения, аванс подлежит возврату в течение 20-ти рабочих с момента опубликования полного текста постановления Арбитражного суда Московского округа по делу № А40- 40782/18, в случае оставления ранее принятых по делу судебных актов без изменения. Аванс был оплачен в полном объеме на расчетный счет третьего лица 20 января 2020 г. 27 января 2020 г. состоялось рассмотрение поданной ответчиками кассационной жалобы, которая оставлена Арбитражным
