основании статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), потребовав возвратить неотработанный аванс. Первоначальный иск мотивирован неисполнением фондом обязательств в части оплаты выполненных обществом работ; встречный иск обоснован нарушением срока выполнения работ, отсутствием результата работ. Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исследовав фактические обстоятельства дела, приняв во внимание установленные при рассмотрении дела № А55-14703/2018 обстоятельства, апелляционный суд установил факт досрочноговыполнения подрядчиком работ; передачу заказчику разработанной документации, получившей необходимые согласования; обусловленность невозможности использования результата работ, выполненных подрядчиком , бездействием самого фонда; отсутствие доказательств некачественного выполнения работ. При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 753, 758, 760, 762 ГК РФ, признав необоснованным отказ заказчика от подписания акта приема-передачи проектной документации и от оплаты выполненных работ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии у заказчика неисполненного обязательства по оплате выполненных работ, удовлетворив первоначальный иск и отказав во встречном иске. Полномочиями по изменению сделанных судами выводов по
части требований о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора подряда и расторгнутым по инициативе подрядчика отказано, поскольку судом признано, что договор расторгнут заказчиком в порядке статьи 717 ГК РФ. Оснований для привлечения общества «ИСМК-Т» к ответственности в виде неустойки за нарушение сроков оплаты и штрафа за неисполнение заказчиком договорных обязательств судом не установлено, учитывая факт досрочного расторжения договора. Выводы судов в достаточной степени мотивированы. Изложенные в кассационной жалобе доводы о том, что договор расторгнут в связи с нарушением подрядчиком своих обязательств по договору, о том, что подрядчиком не доказан факт выполнения спорных работ , повторяют доводы апелляционной и кассационной жалоб, были предметом рассмотрения судебных инстанций и получили надлежащую правовую оценку. По сути, доводы заявителя сводятся к переоценке доказательств и к установлению иных фактических обстоятельств по делу, между тем вопросы достоверности, относимости, допустимости, достаточности и взаимной связи доказательств разрешаются судами первой и апелляционной инстанций в каждом конкретном случае, исходя из
которые являются неотъемлемой частью договора. В соответствии с п. 2.1 договора цена включает в себя все расходы подрядчика, связанные с выполнением работ по договору (в т.ч. выполнение всех сопутствующих работ и всех сопутствующих услуг, оказываемых в соответствии с техническим заданием), налоги, сборы и другие обязательные платежи и составляет 2 176 792 руб. 44 коп., в том числе НДС. В силу п. 3.1 договора срок выполнения работ 1 месяц со дня заключения договора. Возможно досрочное выполнение работ подрядчиком . Подрядчиком в рамках договора подряда, выполнены и приняты заказчиком работы по акту по форме КС-2 от 06.08.2021 №1 на сумму 1 508 058 руб. 00 коп. Работы по данному акту оплачены ответчиком в полном объеме. Акт формы КС-2 от 10.08.2021 №2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 10.08.2021 № 2 на сумму 447 783 руб. 60 коп. подписаны подрядчиком в одностороннем порядке. Согласно п. 5.1 договора
на подрядчика в рассматриваемом договоре судом не усматривается. В материалы дела не представлены доказательства получения положительного заключения экспертизы стадии П. Учитывая, что в материалах дела отсутствуют доказательства получения положительного заключения экспертизы стадии П в период с 11.01.2019 (дата получения заказчиком документации стадии П) до момента прекращения договора (16.01.2019), а также доказательств согласия заказчика на досрочное выполнение работ, срок начала выполнения работ стадии Р согласно условиям договора не наступил, в связи с чем самовольное досрочное выполнение работ подрядчиком работ стадии Р (рабочая документация) не может расцениваться как часть выполненной работы в соответствии с условиями договора до момента получения одностороннего отказа. Таким образом, судом не усматривается оснований для возложения обязанности по оплате выполненной работы стадии Р на заказчика по смыслу ст. 717 ГК РФ. Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 АПК РФ, а также положений статьи 65 Кодекса, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права, в том числе и на
которые являются неотъемлемой частью договора. В соответствии с п. 2.1 договора цена включает в себя все расходы подрядчика, связанные с выполнением работ по договору (в т.ч. выполнение всех сопутствующих работ и всех сопутствующих услуг, оказываемых в соответствии с техническим заданием), налоги, сборы и другие обязательные платежи и составляет 2 176 792 руб. 44 коп., в том числе НДС. В силу п. 3.1 договора срок выполнения работ 1 месяц со дня заключения договора. Возможно досрочное выполнение работ подрядчиком . Согласно п. 5.1 договора приемка работ осуществляется заказчиком в течение 14 рабочих дней с момента получения от подрядчика документов, указанных в п. 5.2 настоящего договора. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней, с момента подписания акта о приемке полного объема выполненных работ, а так же формы КС-2 и КС-3 (п. 3.3 договора). На основании п. 9.6 договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств
договора, что составляет 100 000 рублей в счет оплаты работ по первому этапу, в течение 10 календарных дней с момента подписания договора. Оплата за выполненную в соответствии с договором работу производится поэтапно, не позднее 15 календарных дней на основании представленных исполнителем счетов и подписанных сторонами актов приема-сдачи выполненных работ по каждому этапу в соответствии с Приложением №3 (пункт 2.3 договора). Сроки выполнения работ определяются согласно календарному плану с учетом пункта 3.3 договора. Допускается досрочное выполнение работ подрядчиком . На выполнение проектных работ сторонами без замечаний подписаны двухсторонние акты приема-передачи выполненных работ от 16.08.2019 (1 этап), от 01.09.2020 (2 этап), от 23.07.2020 (3 этап), от 08.10.2020 (4 этап), от 28.10.2020 (5 этап). Между истцом и ответчиком подписаны накладные на передачу документации № 753 от 18.09.2019, №748 от 11.09.2019, № 733 от 16.08.2019, № 718 от 26.07.2019, №712 от 18.07.2019, № 772 от 23.10.2019, № 773 от 23.10.2019, № 914 от 20.02.2020,
а также о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных по день фактического исполнения обязательства, которое также было обоснованно удовлетворено. При этом, правомерно оставляя требование о взыскании расходов по оплате рецензионного исследования в размере 30.000 руб., суд верно указал, что истцом не были представлены доказательства необходимости несения указанных расходов стороной, применительно к заявленным исковым требованиям и выбранному способу доказывания по делу. Более того, следует указать и о том, что в данном случае досрочное выполнение работ подрядчиком по договору не было согласовано сторонами, поскольку стороны четко согласовали договорные сроки выполнения работ подрядчиком, при этом дополнительное соглашение на выполнение подрядчиком работ в иные сроки сторонами не подписывалось В связи с изложенным суд кассационной инстанции считает частичное удовлетворение заявленных требований по вышеуказанным мотивам соответствующим требованиям закона, имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам дела, установленным судом с соблюдением требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации При этом иная оценка заявителем кассационной
на объекте в/ч № – «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес> Пунктом 1.2 Договора предусмотрено, что все работы выполняются в соответствии с проектной документацией, монтажно-сборочными чертежами завода-изготовителя и другой документацией, необходимой для выполнения Работ с применением ручного и вспомогательного инструмента, спецтехники Подрядчика, расходных материалов Подрядчика, из материалов и бетона Заказчика. Согласно п. 3.1 Договора начало выполнения работ: с момента подписания договора. Окончание выполнения работ: 30 дней с момента подписания Договора. Допускается досрочное выполнение работ Подрядчиком по согласованию сторон. В соответствии с п. 4.1 Договора общая стоимость работ и затрат по выполнению всего комплекса строительно-монтажных работ (согласно приложению № 1 к настоящему договору) составляет 259000 рублей, без НДС. Пунктами 4.4., 4.6 Договора определено, что окончательный расчет за все выполненные Работы, Заказчик производит в течение 5 (пяти) дней после подписания обеими Сторонами Акта приемки выполненных работ. Указанная в п. 4.1 цена является фиксированной договорной ценой и изменению не подлежит, за
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы в п.Озерновском Усть-Большерецкого района Камчатского края в соответствии с Рабочей документацией на реконструкцию КЛ-10кв (Ф-3) в п.Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края (Приложение № 1 к данному договору) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их (п.1.1 договора). Виды и объем Работ указаны в Приложении № 2 к данному договору, являющимся неотъемлемой его частью (п.1.2). Дата начала работ: 01.08.2020г., дата окончания: 01.11.2020г. Досрочное выполнение Работ Подрядчиком по данному договору допускается с согласия Заказчика (п.1.3). Стоимость подлежащих выполнению Работ (Цена договора) определяется на основании ведомости (Приложение № 2) составляет 40000 руб. в месяц. Подрядчик не позднее 5 календарных дней с даты завершения Работы представляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ с приложением исполнительной документации. В течение 10 рабочих дней с даты получения указанных документов Заказчик либо подписывает и передает Подрядчику по 1 экземпляру подписанных документов, либо
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы в п.Озерновском Усть-Большерецкого района Камчатского края в соответствии с Рабочей документацией на реконструкцию КЛ-10кв (Ф-3) в п.Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края (Приложение № 1 к данному договору) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их (п.1.1 договора). Виды и объем Работ указаны в Приложении № 2 к данному договору, являющимся неотъемлемой его частью (п.1.2). Дата начала работ: ДД.ММ.ГГГГ., дата окончания: ДД.ММ.ГГГГ. Досрочное выполнение Работ Подрядчиком по данному договору допускается с согласия Заказчика (п.1.3). Стоимость подлежащих выполнению Работ (Цена договора) определяется на основании ведомости (Приложение № 2) составляет 40000 руб. в месяц. Цена договора может быть изменена только по соглашению Сторон (п.1.5). Выполнение Работ по данному договору осуществляется Подрядчиком при полном содействии Заказчика согласно условиям договора и положениям ст.327.1 ГК РФ (п.1.7). Подрядчик обязан: приступить к выполнению Работ в срок, определенный п.1.3 данного договора (п.3.1.1); выполнить Работы собственными силами
000 рублей. В соответствии с п.4.1 договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ стоимость выполненных работ по договору подряда составляет 3 971000 рублей РФ и включает в себя все затраты и издержки «подрядчика», связанные с выполнением работ по настоящему договору. С момента-подписания настоящего Договора указанная стоимость считается фиксированной и может быть увеличена только в случае внесения изменений в проект. В соответствии с п.5.3 договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ -окончательный срок выполнения работ подрядчиком установлен ДД.ММ.ГГГГ. В случае досрочного выполнения работ подрядчиком , заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы. В соответствии с расписками, написанными собственноручно ФИО2 в простой письменной форме, получены деньги в сумме 3 450 000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил деньги в сумме 2840000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил деньги в сумме 110000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил деньги в сумме 300000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил деньги в сумме 200000 рублей, о чем имеется роспись в получении. В настоящее время договор подряда строительства индивидуального жилого
рублей. В соответствии с п.4.1 договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ стоимость выполненных работ по договору подряда составляет 3 971 000 рублей РФ и включает в себя все затраты и издержки «подрядчика», связанные с выполнением работ по настоящему договору. С момента-подписания настоящего Договора указанная стоимость считается фиксированной и может быть увеличена только в случае внесения изменений в проект. В соответствии с п.5.3 договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ -окончательный срок выполнения работ подрядчиком установлен ДД.ММ.ГГГГ. В случае досрочного выполнения работ подрядчиком , заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы. В соответствии с расписками, написанными собственноручно ФИО4 в простой письменной форме, получены деньги в сумме 3 450 000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 получил деньги в сумме 2840000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 получил деньги в сумме 110000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 получил деньги в сумме 300000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 получил деньги в сумме 200000 рублей, о чем имеется роспись в получении. В настоящее время договор подряда строительства индивидуального жилого
