Цена контракта составляет 67 366 429 рублей 13 копеек. Сроки выполнения контракта: начало работ с даты заключения контракта, продолжительность работ - до 15.12.2013 (пункты 1.2, 2.1, 3.1 контракта). Работы оплачиваются только а в пределах годового лимита финансирования по объекту, в соответствии с утвержденным бюджетом МО «Томаринский ГО» на 2013-2014 годы. Источником финансирования определены бюджет МО «Томаринский ГО» и субсидия из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на реализацию программы « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » досрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Сахалинской области на 2010-2-20 годы».Оплата осуществляется согласно принятым заказчиком объемам работ безналичным расчетом путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в контракте. Во исполнение обязательств по муниципальному контракту от 08.10.2013 ООО «Заказ-С» (ИНН <***>; генподрядчик) 16.10.2013 заключило с ООО «Евротэкс» (субподрядчик) договор подряда № 2/КР на выполнение комплекса общестроительных работ на объекте «Реконструкция системы водоснабжения с. Красногорск, в
Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» и от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», условиями договора от 26.12.2013 № П-20653 на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суды установили завершение предусмотренных договором мероприятий по строительству ( модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры (внеплощадочных сетей), обеспечивающих возможность подключения возводимого обществом объекта к сетям водоснабжения и водоотведения и пришли к выводу об отсутствии оснований для возложения на водоканал обязанности по исполнению условий договора в натуре. Удовлетворяя в части заявленные обществом и водоканалом требования, суд апелляционной инстанции на основании представленных в материалы дела доказательств, учитывая характер и обстоятельства нарушения, установил просрочку водоканалом исполнения обязательств по договору с учетом просрочки кредитора, отметив, что заказчик не обеспечил подготовку к подключению
однако в ходе его исполнения существенно изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при его заключении, а именно приостановлен прием заявок и принятие решений о предоставлении финансовой поддержки в части средств, предусмотренных на формирование общего лимита на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в 2017 году, а также прекращено финансирование фондом проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. Суды отметили, что при заключении соглашения действовали постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 1451, План мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на отдельных территориях Ростовской области на период 2016 – 2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Ростовской области от 25.02.2016 № 75, получено предварительное согласование заявки. При исполнении соглашения финансирование со стороны концедента стало невозможным, поскольку фонд прекратил финансирование, упомянутый План мероприятий не предусматривал финансирование данных проектов из областного бюджета, а иной источник финансирования со стороны концедента отсутствует. С учетом этого суды признали, что изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после
в судебном заседании отсутствуют. Отказывая в удовлетворении иска, суд кассационной инстанции обоснованно мотивировал свое постановление тем, что общество является коммерческой организацией, результаты деятельности которой влияют на мощности коммунальной инфраструктуры города, в связи с чем общество обязано нести затраты на модернизацию городской системы водоснабжения и водоотведения. Выводы судов нижестоящих инстанций основаны на неправильном толковании понятия инженерно-технических сетей, входящих в коммунальную инфраструктуру, и не основаны на содержании инвестиционной программы. Суд кассационной инстанции с учетом всех фактических обстоятельств дела правомерно указал, что понятие инженерно-технических сетей шире, чем понятие сети, к которой непосредственно подключен объект заявителя. Инвестиционная программа распространяется не на отдельные районы или участки трубопроводов, а направлена на развитие и модернизацию коммунальнойинфраструктуры всего г. Омска, повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению, обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города и реки Иртыш. Основания для признания договора в части недействительным отсутствуют, поскольку фактически спорный договор в части подключения объекта ООО «Сибгазстройдеталь
подключение при соблюдении следующих условий: - наличие утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы у исполнителя по договору о подключении; - в инвестиционную программу включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства; - установлены тарифы на подключение. Суды установили наличие утвержденной для истца инвестиционной программы, которая помимо модернизации водозаборных и водоочистных сооружений, сетей водопровода и канализации, строительства новых сетей водопровода предусматривала перечень конкретных мероприятий на элементах сети, задействованных в водоснабжении и водоотведении объектов ответчика; а также тарифов за подключение к системе коммунальнойинфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, поэтому пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для освобождения ответчика от взимания платы согласно подпункту 3 пункта 14 Правил № 360. Доводы кассационной жалобы ответчика были предметом рассмотрения судов и мотивированно отклонены. При этом суды исходили из того, что ответчик является коммерческой организацией, результаты деятельности которой влияют на мощности коммунальной инфраструктуры
1355, имущество Предприятия является муниципальной собственностью города Костромы, принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе. С 2001 года в хозяйственном ведении Предприятия находится канализационный дюкер через реку Волгу, который используется налогоплательщиком при осуществлении своего основного вида деятельности, облагаемого налогом на добавленную стоимость, − оказании услуг по водоснабжению и водоотведению (канализации). Решением Думы города Костромы от 31.01.2008 № 5 указанный объект основных средств включен в муниципальную целевую программу « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Костромы в 2007 − 2010 годах», принятую в соответствии с областной целевой программой «Жилище» на 2006 − 2010 годы, утвержденной постановлением Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1070, и федеральной целевой программой «Жилище» на 2002 − 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675, предусматривающей финансирование капитальных вложений в объект Предприятия из местного бюджета города Костромы. В рамках муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Костромы в 2007
работ согласно акту по форме КС-2, справке по форме КС-3 и счету-фактуре в течение 30 дней после поставки оборудования. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области (главный распорядитель средств) и администрация муниципального образования городское поселение поселок Балакирево (получатель бюджетных средств (муниципальный заказчик) заключили соглашение от 30.09.2008 № 224 о порядке софинансирования (финансирования) в 2008 году строек и объектов, строительство которых осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на реализацию областной целевой программы « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 – 2010 годы» в рамках областной адресной инвестиционной программы, предметом которого явилось осуществление совместных скоординированных действий по софинансированию (финансированию) строек и объектов, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного Фонда муниципального развития в рамках реализации областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 – 2010 годы» в соответствии с постановлением губернатора области от 29.12.2007 № 982 «Об утверждении Перечня строек и объектов для областных
необходимых договоров с инвесторами и кредитными организациями и контролирует их выполнение в соответствии с действующим законодательством. Согласно п. 2.2.8 соглашения Администрация МО «Новоорский район» обеспечивает достижение целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных государственными (муниципальными) заказчиками соответствующих областных целевых программ. Между Администрацией МО «Новоорский район» и Администрацией 19.12.2011 заключено соглашение о предоставлении субсидии из районного бюджета бюджету м/о Энергетикский поссовет на софинансирование капитального ремонта объектов собственности муниципальных образовании в рамках областной целевой программы « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2011 году». Согласно п. 2.1.2 соглашения Администрация МО «Новоорский район» в порядке межбюджетных отношений перечисляет администрации субсидию в сумме 6 500 000 руб., на софинансирование объектов указанных в приложении № 1 к соглашению, при условии подтверждения финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Энергетикский поссовет» в сумме 3 790 327 руб. В соответствии с п. 2.1.3 Администрации МО «Новоорский район» осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием субсидии, выполнением условий
РХ заявок – не позднее 30 числа отчетного месяца, а за декабрь 2015 года – до 15.12.2015. В связи с заключением между Минстроем РХ и администрацией Аскизского района дополнительного соглашения от 20.10.2015 № 3 к соглашению № 122 и определением размера субсидии на капитальный ремонт котельной № 1 в с. Аскиз, постановлением администрации Аскизского района от 31.12.2015 № 1504-п внесены изменения в муниципальную программу, в пункт 8 приложения № 1 данной программы « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» включен капитальный ремонт котельной № 1 в с. Аскиз с объемом финансирования из республиканского бюджета – 847 000 рублей. Письмом от 18.11.2015 № 1371 в адрес Министерства со ссылкой на наличие объективных причин, не позволяющих выполнить условия соглашения № 122 в части подачи заявки в срок до 15.12.2015 (позднее окончание процедуры открытого аукциона и возможное подписание муниципального контракта только после 23.12.2015), администрация Аскизского сельсовета ходатайствовала о продлении срока приема заявки в
земельного участка в границах зон действия публичных сервитутов к сетям водоснабжения и водоотведения исполнителя в точке подключения, в сроки, определенные договором, а заказчик обязался оплатить услуги по подключению согласно графику. Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению следующего перечня мероприятий (в том числе технических) по увеличению пропускной способности (увеличению мощности), соответствующих систем коммунальной инфраструктуры и мероприятия по фактическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения по подключению объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: строительство, модернизация: объектов коммунальной инфраструктуры общегородского значения ни территории города Омска (пункт IX инвестиционной программы); строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Левобережной зоны застройки (пункт 2.2 инвестиционной программы). После выполнения заказчиком условий подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения исполнитель выдает разрешение на осуществление заказчиком присоединения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения (пункт 3.1 договора). Срок осуществления исполнителем мероприятий по подключению – 18 месяцев с даты заключения договора, истекает 13.12.2014 (пункт 3.1.1 договора). Исполнитель вправе в порядке пункта 3.2.2
целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. Материалами дела установлено, что согласно постановлению заместителя прокурора Смидовичского района ЕАО ФИО2 о возбуждении дела об административном правонарушении от 05.04.2019г. прокуратурой Смидовичского района на основании обращения ИП ФИО7 проведена проверка исполнения требований по факту нарушения положений бюджетного законодательства при заключении муниципального контракта на выполнение работ. Проверкой установлено, что в рамках реализации государственной программы ЕАО « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области на 2015-2020 годы» на 2018 год постановлением администрации МО «Смидовичское городское поселение» от 22.02.2019г. № утверждена муниципальная адресная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Смидовичское городское поселение» на 2018-2019 годы». Муниципальной программой в качестве мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2018 год предусмотрена реконструкция котельной № <адрес>: за счет средств областного бюджета в размере 900 000 рублей; за счет средств местного бюджета – 100 000 рублей. 07.08.2018г. управлением
краевого суда в составе: председательствующего Толстоброва А.А. и судей краевого суда Смолякова П.Н., Ходюкова Д.С. при секретаре Федоровой О.В. рассмотрела в открытом судебном заседании в г.Чите 2 июня 2015 г. дело по иску прокурора Читинского района в защиту интересов Забайкальского края к администрации городского поселения «Атамановское», ООО «Мастер» о признании незаконным предоставление администрацией городского поселения «Атамановское» денежных средств ООО «Мастер» из субсидии, выделенной из бюджета Забайкальского края в рамках реализации мероприятий подпрограммы « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы)», взыскании денежных средств по апелляционной жалобе представителя ответчика ООО «Мастер» ФИО1 на решение Читинского районного суда Забайкальского края от 18 марта 2015 г., которым постановлено исковые требования прокурора Читинского района удовлетворить. Признать незаконным предоставление администрацией городского поселения «Атамановское» денежных средств обществу с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН №) в сумме <данные изъяты> руб. из субсидии, выделенной из бюджета Забайкальского края в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация
определение подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Проектирование и реконструкция водозабора, НФС и водопровода в п. Глушицкий и п. Пензено муниципального района Большечерниговский Ссамарской области» на сумму 46380325,98 рублей, источник финансирования: бюджет Самарской области и бюджет Администрации сельского поселения Глушицкий муниципального района Большечерниговский Самарской области (том 2 л.д. 2-11). В период с 2010 по 2015 годы на территории Самарской области действовали следующие государственные программы развития водоснабжения: - областная целевая программа « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области №164 от 25 марта 2009 года; - государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года №717; - государственная программа Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 -2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 29 ноября 2013 года №701
