270/89). В пункте 3.4 договора № 270/89 указана информация, которую должна содержать отгрузочная разнарядка. Пунктом 3.5 договора № 270/89 предусмотрено, что при отгрузке товара железнодорожным транспортом, обязанность поставщика по передаче товара покупателю считается исполненной в момент подачи вагонов под разгрузку на разгрузочно-погрузочные площадки грузополучателя, определяемый в соответствии с ведомостью подачи и уборки вагонов, памяткой приемосдатчика, касающейся подачи и уборки вагонов (на условиях франко-база грузополучателя). При передаче товара в месте его нахождения, обязанность поставщика передать товар покупателю считается исполненной в момент предоставления товара в распоряжение покупателя. В соответствии с пунктом 3.7 договора № 270/89, при доставке товара железнодорожным транспортом покупатель обязан принять товар от перевозчика, обеспечить выгрузку товара в пункте назначения и передать цистерны перевозчику в установленные сроки. Согласно пункту 3.8 договора №270/89, покупатель обеспечивает слив (выгрузку) цистерн в течение 2 (двух) суток при поставке нефтепродуктов (кроме битума), продукции нефтехимии и сжиженных газов, и в течение 3 (трех) суток при
- апрель 2020, 66тн - июнь 2020, 6бтн -август 2020, б0тн-октябрь 2020, 66тн - декабрь 2020. г. Братск: 66тн-апрель 2020, 66тн - сентябрь, 66тн-декабрь 2020, г. Саяногорск: 66тн-апрель 2020, 66тн-июнь 2020, 66тн - август 2020, 66тн-октябрь 2020, 66тн-декабрь 2020. Условиями спецификаций стороны согласовали, что поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя, без заявок товар не поставляется. В соответствии с п. 3.1. Договора поставки, при доставке товара железнодорожным транспортом, обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент прибытия товаров на станцию назначения, что подтверждается штемпелем станции назначения в железнодорожной накладной. В 2019 году ООО «ИСО» направило в адрес ООО «ТД «РОСОГНЕУПОР» (по адресу электронной почты) заявки на поставку товара: - ИсоКД-2420-200-Исх2019/17 от 11.02.2019г. на поставку товара по графику:г. Красноярск - 66тн в срок до 15.04.2019, г. Братск - 66тн в срок до 05.04.2019, с. Старый - Акульшет 66тн. в срок до 05.04.2019. ИсоКД-2420-200-Исх2019/571 от 25.06.2019г. на
товар покупателю считается исполненной в момент предоставления товара, если товар должен быть передан покупателю в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. По общему правилу в силу абзаца третьего пункта 1 статьи 458 ГК РФ с момента уведомления покупателя о готовности товара к отгрузке обязанность поставщика передать товар покупателю считается исполненной и он вправе требовать его оплаты (данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой). Как следует из материалов дела, покупатель был извещен о готовности товара к отгрузке 15 декабря 2020 года. Соответственно, в указанную дату обязанность поставщика передать товар покупателю считается исполненной. Апелляционный суд предлагал ООО «СК «Экострой» представить обоснованные пояснения относительно причин фактического принятия товара покупателем (лизингодателем) 25.12.2020, однако истец представить такие пояснения (как в дополнениях к апелляционной жалобе, так и устно
Как усматривается из материалов дела и установлено судами, 01.09.2015 между ООО «БКЗ» (поставщик) и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» (покупатель) заключен договор№ 08-2/178, согласно пункту 1.1 которого поставщик обязался поставить, а покупатель – принять и оплатить товар. В спецификации № 16 от 09.06.2017 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 10.02.2016) стороны согласовали поставку товара на сумму 28 783 692 рубля 80 копеек со сроком доставки до 25.08.2018. Пункт 3.5.1 договора определяет, что обязанность поставщика передать товар покупателю считается исполненной в момент выдачи товара перевозчиком грузополучателю в пункте назначения, подтверждаемый соответствующей отметкойна перевозочном документе. Согласно пункту 6.1 договора за просрочку поставки товара поставщикпо требованию покупателя уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на момент просрочки,от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по поставке товара. Если просрочка поставки товара превышает 30 дней, начисление пени прекращается и сверх начисленной пени
на условиях отсрочки платежа на 21 день после момента отгрузки; при оптовой отгрузке кратно поддонам керамической плитки и кратно коробок декоративных элементов на условиях отсрочки платежа на 45 дней после момента отгрузки. Согласно пунктам 4.1 – 4.5 договора отгрузка товара производится покупателем со склада поставщика, если в дополнительном соглашении не указано иное. Расходы по доставке товара несет покупатель. Если товар отгружается по согласованию с покупателем транспортной организации для поставки покупателю, то обязанность поставщика передать товар покупателю считается исполненной с момента отгрузки товара представителю транспортной организации для доставки покупателю. Датой отгрузки товара считается дата подписания представителем покупателя товарной накладной. Право собственности на товар переходит от поставщика к покупателю в момент отгрузки. В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в
соответствии с которым Поставщик обязуется передать в согласованные сроки Покупателю в собственность строительные материалы (далее Товар), а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него согласованную цену, в соответствии с заявками на условиях настоящего договора. Товар поставляется партиями. Номенклатура, количество, цена, сроки и условия поставки каждой отдельной партии Товара определяются в счетах и Универсальных передаточных документах, оформленных на основании Заявок Покупателя, (пункт 1.2. Договора поставки). Согласно пункту 2.8. Договора поставки, обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент вручения товара Покупателю. Товар считается врученным после подписания Универсального передаточного документа (Приложение № к Договору поставки - Универсальный передаточный документ, утвержденный приказом Генерального директора ООО «Крепежные системы» № от ДД.ММ.ГГГГ. Покупателем, либо указанной Покупателем транспортной компанией или грузополучателем. Во исполнение своих обязательств по Договору поставки Истец ДД.ММ.ГГГГ. поставил в адрес Ответчика Товар на общую сумму 26 561 (двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 86 копеек, а Ответчик принял
спецификациях, товарных накладных и иных сопроводительных документах на товар поставщика. Заказ считается принятым к исполнению с момента согласования сторонами спецификации на поставку партии товара и поступления от покупателя денежных средств (предоплаты) в размере, установленном п.2.6, Договора. Поставка товара производится при отсутствии задолженности по предыдущим партиям товара и поступления 100% предоплаты за очередную поставляемую партию. Поставка осуществляется поставщиком путем выборки товара покупателем со склада поставщика, если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон. Обязанность поставщика передать товар покупателю считается исполненной в момент предоставления товара в распоряжение Покупателя. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к установленному сторонами сроку товар готов к передаче в надлежащем месте, (пункты 1.2., 3.2., 3.4. договора) Истец заказал у Ответчика и оплатил товар по платежным поручениям: Платежное поручение исходящее № 133 от 18 06 2018 на сумму 81 100,00 Платежное поручение исходящее № 168 от 16 07 2018 на сумму 35 000,00 Платежное поручение исходящее № 177
Согласно п. 1.1. Договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар, в количестве, ассортименте, и стоимостью, установленной договором, а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную договором денежную сумму. В соответствии с п. 2.3. Договора на каждую партию товара, приобретаемую по настоящему договору, Поставщик предоставляет Покупателю отсрочку платежа 30 календарных дней. Срок течения отсрочки начинается дня получения товара и заканчивается последним календарным днем отсрочки. Согласно с п. 3.2. Договора обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной с момента подписания и проставления печать или штампа Покупателя на экземпляре накладной Поставщика или подписания экземпляра накладной Поставщика уполномоченным представителем Покупателя с Обязательным приложением доверенности. Истец указывает, что свои обязательства как поставщик исполнил в полном объеме, что подтверждается универсальным передаточным документом. Покупатель ненадлежащим образом исполнены обязательства по оплате поставленного товара, в рамках Договора поставки №.... За период действия Договора, общая задолженность Покупателя составила 998 210,85 руб., которая до настоящего времени не
договором перевозки груза (п. 6 Правил). Субъектом правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 12.21.1 КоАП РФ являются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, выступающие в качестве грузоотправителей. Как следует из представленных в материалах дела товаро-транспортной накладной от 28 июня 2016 г., товарной накладной от 1 июля 2016 г, грузоотправителем являлось ООО <данные изъяты> В соответствии с договором поставки № от 8 августа 2014 г., заключенного между ООО «Втормет» и ООО <данные изъяты>, обязанность поставщика передать товар покупателю считается исполненной в момент загрузки товара в транспортное средство перевозчика (п. 4.2 договора). Анализируя условия договора поставки, должностное лицо не дало оценки всем его положениям, данным товаро-транспортной и транспортной накладной о грузоотправителе, не установило, какой организацией осуществлялась погрузка товара и заполнение указанных выше документов. Учитывая, что текст постановления не содержит данных о конкретных нарушениях ООО «Втормет» норм и правил перевозки тяжеловесных грузов, судья обоснованно отменил постановление. Вместе с тем, на время рассмотрения жалобы
