естественным причинам. Как реконструкция квалифицируются работы, которые проводятся в связи с истощением запасов нефти, предельной обводненностью, возникшей по причине закачки в пласт воды через нагнетательные скважины, зарезкой боковых стволов в бездействующих скважинах. При рассмотрении настоящего спора суды апелляционной и кассационной инстанций признали, что целью проведения работ по зарезке боковых стволов скважин являлось увеличение производственной мощности путем увеличения добычи нефти, что следует из программ на бурение, на основании чего пришли к выводу, что имела место реконструкция скважин , а не их капитальный ремонт. При этом суды исходили из того, что зарезка бокового ствола, проведенная вследствие естественного истощения и обводнения пласта, является реконструкцией, расходы на которую относятся на стоимость основного средства, а не списываются единовременно. Приведенные заявителем доводы о неправильной квалификации расходов направлены на переоценку доказательств и установление иных обстоятельств дела. Данные доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях судами норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и
«Норд-Сервис» (подрядчик) мотивирован наличием задолженности по договору подряда от 01.06.2014 № 02-ТБК-14 на проведение работ. Общество «ТБК», полагая, что в стоимость работ, указанную в подписанных сторонами и оплаченных заказчиком актах о приемке работ, включена стоимость дополнительных работ, не согласованных с ним, предъявило встречный иск. Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды установили отсутствие доказательств согласования сторонами изменения цены работ с учетом дополнительных работ, связанных с увеличением срока реконструкции скважин по причине метеоусловий; отсутствие задолженности за выполненные работы ввиду перечисления заказчиком подрядчику денежных средств в большей сумме, чем требовалось заплатить; факт просрочки платежей, за которую в силу условий пункта 8.4. подлежит начисление неустойки, и, руководствуясь статьями 329, 330, 331, 702, 709, 711, 740, 743, 746, 753, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями информационного письма от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», взыскали с общества «ТБК» 2 537 711 руб.
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (заказчиком, в настоящее время – АО «Газпромнефть-ННГ») подписан договор на оказание услуг по телеметрическому и технологическому сопровождению при наклонно- направленном и горизонтальном бурении и технологическому сопровождению (прокату) буровых долот и забойных двигателей от 27.06.2016 № ННГ-16/10319/00459/Р, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика оказать услуги по телеметрическому и технологическому сопровождению и технологическому сопровождению (прокату) буровых долот и забойных двигателей при бурении наклонно-направленных скважин и скважин с горизонтальным окончанием ствола (в том числе реконструкций скважин методом зарезки боковых стволов и углублений), а заказчик обязуется принять качественно оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями договора. Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статей 71, 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе условия договора, акт о начале аварии/инцидента от 17.10.2016, акт об утрате оборудования после проведения аварийных работ от 08.11.2016, акт расследования, экспертные заключения, установив, что имеющиеся в материалах дела доказательства
акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Как следует из судебных актов, между обществом «БВС» (исполнитель) и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – компания, заказчик) был заключен договор от 05.03.2018 № 100018/00989Д на технологическое сопровождение наклонно-направленного бурения при реконструкциискважин методом зарезки боковых стволов (ЗБС); между обществом «Самотлорнефтепромхим» (подрядчик) и компанией (заказчик) заключен договор от 01.11.2017 № 100017/06505Д на выполнение работ по восстановлению скважин методом ЗБС. Указывая на то, что в ходе проведения работ буровой бригадой ответчика при бурении ствола скважины произошла авария, в результате которой было утрачено переданное ответчику оборудование истца, общество «БВТ» обратилось в суд с рассматриваемым иском о взыскании убытков. Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ,
годы» (далее – инвестиционная программа на теплоснабжение), утвержденные Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области приказами от 17.12.2013 № 407 и 406. Согласно утвержденным инвестиционным программам: реконструкция системы холодного водоснабжения предусматривает дисконтированный срок возврата инвестиций в систему холодного водоснабжения - 27 лет, что составляет 1 650 000 руб. в год, без учета НДС; реконструкция системы теплоснабжения предусматривает дисконтированный срок возврата инвестиций 23 года (2037 год), что составляет 4 782 000 руб. в год без учета НДС. Также истец указывает, что Администрация в 2012 году передала Обществу в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению 9 водонапорных скважин , 4 из которых в 2014 исчерпали свой ресурс, в связи с чем были выведены из эксплуатации и по актам приема-передачи переданы в Администрацию, что подтверждается актами от 19.09.2014 № 1, 2 и от 12.05.2014 № 1, 2. В связи с отсутствием водоснабжения в с.п. Хрящевка 23.06.2021 Прокуратура Ставропольского района направила в адрес
соответствующих возражений сторон. Как следует из материалов дела, 09.03.2016 между ООО "ТНГ - Контур" (субподрядчик) и ООО Сервисная Компания "Регион нефть" (подрядчик) заключен договор субподряда № 12-КРС/2016/41 на выполнение работ по текущему, капитальному ремонту и освоению скважин на месторождениях ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанфтезаз», НШУ «Яреганефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2016-2019г., согласно условиям которого субподрядчик обязуется на условиях Договора выполнить на объектах ООО «ЛУКОЙЛ -Коми» следующие виды Работ: текущий ремонт скважин; капитальный ремонт скважин; консервация, расконсервация, ликвидация скважин; реконструкция скважин (в части переходов на другие объекты, подготовительные работы к ЗБС); освоение скважин из бурения (п. 2.1 договора). Согласно п. 8.1. договора стоимость бригадо-часа по ТРС, КРС, освоению скважин по Южной группе месторождений составляет 5 200 руб. без НДС: в КЦДНГ-1 - «Западно-Тэбукское, Джьерское, Расьюское, Джебольское месторождения»; в КЦДНГ-2 - «Мичаюсское, Восточно-Савиноборское, Безымянное, Северо-Савиноборское месторождения»; в КЦДНГ-3 - «Береговое, Пашнинское месторождения»; в «Яреганефть». Согласно п. 8.2. договора стоимость бригадо-часа по ТРС, КРС, освоению скважин по
плитой фундамента выполнен контур утепления, устраивается основание, состоящее из: уплотненной песчаной подушки толщиной 200мм, слоя щебня М400 фр. 40-60мм толщиной 100 мм. Проектной документацией (шифр 219309) «Водозаборное устройство и распределительные сети водоснабжения на станции Крымская Северо-Кавказской железной дороги (техническое перевооружение)» предусмотрены реконструкция и техническое перевооружение водозаборного узла (ВЗУ) станции Крымская, обустройство гидранта для заполнения автоцистерн, перевозящих воду питьевого качества и строительство сети водоснабжения. В соответствии с проектной документацией (шифр 219309) на ВЗУ «Крымская» предусмотрена реконструкция скважин путем замены существующего насосного оборудования на насосное оборудование с аналогичными характеристиками; обустройство двух резервуаров запаса чистой воды объемом по 100 м3 каждый; строительство насосной стации второго подъема. Проектной документацией (шифр 219309-ОПЗ.ИЛО.ПЗ лист 21-23) установлено, что насосная станция; резервуары (конструкции из металлических элементов собираются на месте монтажа резервуара) и являются сооружениями готового заводского изготовления. В проектной документацией содержатся конструктивные и технические решения подземной части вышеуказанных объектов, исходя из которых для возведения и монтажа сооружений запроектированы
фундамента выполнен контур утепления, устраивается основание, состоящее из: уплотненной песчаной подушки толщиной 200мм, слоя щебня М400 фр. 40-60мм толщиной 100мм. Проектной документацией шифр 219309 «Водозаборное устройство и распределительные сети водоснабжения на станции Крымская Северо-Кавказской железной дороги (техническое перевооружение)» рассматривается вопрос реконструкции и технического перевооружения водозаборного узла (ВЗУ) ст.Крымская, а также обустройства гидранта для заполнения автоцистерн, перевозящих воду питьевого качества и строительству сети водоснабжения. В соответствии с проектной документацией шифр 219309 на ВЗУ «Крымская» предусмотрена реконструкция скважин путем замены существующего насосного оборудования на насосное оборудование с аналогичными характеристиками; обустройство двух резервуаров запаса чистой воды объемом по 100 м3 каждый; строительство насосной стации второго подъема. В соответствии с проектной документацией шифр 219309-ОПЗ.ИЛО.ПЗ лист 21-23 насосная станция; резервуары (конструкции из металлических элементов, собираются на месте монтажа резервуара) являются сооружениями готового заводского изготовления. Проектной документацией описаны конструктивные и технические решения подземной части вышеуказанных объектов, согласно которых для возведения и монтажа сооружений запроектированы фундаменты в
пунктом 1.1 данного контракта, обязательства Подрядчика считаются исполненными надлежащим образом при условии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта. В соответствии с пунктом 7.1. муниципального контракта объем и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям задания, являющегося приложением № к контракту. Заданием к муниципальному контракту предусмотрено 4 этапа выполнения работ по проектированию: -инженерные изыскания и разработка проекта планировки территории; -реконструкция водопроводных сетей; - реконструкция скважин ; -государственная экспертиза проектной документации. Состав и объем проектной, рабочей и сметной документации должен быть достаточным для проведения всех необходимых согласований контролирующих организаций и получения экспертного заключения. Срок исполнения обязательств, установленный муниципальным контрактом, определяет дату передачи Администрации положительного заключения государственной экспертизы проектов и результатов инженерных изысканий, проектно-сметной, рабочей и технической документации в комплектации и составе, согласно муниципальному контракту. Актами приемки-передачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (через 2 и 4 дня после заключения контракта)
строительства скважин в соответствии с условиями настоящего Договора, ПД, планами оказания услуг, нормативными и регламентирующими документами. Распоряжением ПАО «<данные изъяты>» от 18.03.2020 № *№ обезличен* ООО «<данные изъяты>» назначено агентом по проектированию и строительству инфестиционных проектов, реализуемых ранее в рамках агентского договора на реализацию инвестиционных проектов между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от 30.11.2015 № *№ обезличен* в соответствии с Перечнем, куда вошли: подключение скважин <данные изъяты>, техперевооружение газовых скважин <данные изъяты>, реконструкция скважин <данные изъяты>, эксплуатационное бурение, в т.ч. газовых скважин <данные изъяты> и <данные изъяты> 17.09.2020 между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» было заключено Соглашение о передаче супервайзерского договора от 17.05.2017 № *№ обезличен* от первоначального Заказчика – ООО «<данные изъяты>» новому Заказчику – ООО «<данные изъяты>». В Перечне передаваемых объектов указаны: газовые скважины <данные изъяты>. Кроме того, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» 26.11.2018 также по результатам проведенного
со ст.ст.23.57, 28.1, 28.2, 28.3 КоАП РФ составлен протокол об административном правонарушении № 60-2021 в отношении ФИО1 по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ. Согласно данному протоколу 06.10.2020 г. Министерством культуры Российской Федерации на имя научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт археологии Российской академии наук ФИО1 выдано разрешение (открытый лист № 2260-2020) со сроком действия с 06.10.2020 г. по 29.09.2021 г. по проведению археологических полевых работ (разведок) в зоне работ по объекту «Техперевооружение и реконструкция скважин , обвязки устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ»: Краснодарское ПХГ в 9 км северо-западнее районного центра с. Успенское в Краснодарском крае; Ставропольское ПХГ в Ставропольском крае, 36 км от г. Ставрополя», о чем в управление в соответствие с п.6 ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» ИА РАН направлено уведомление от 20.11.2020 г. № 14102/2115ОП-2528. 26.08.2021 г. в управление
