Стороны коммерческого кредита - гражданское законодательство и судебные прецеденты

судопроизводства – русский. МКАС при ТПП РФ в удовлетворении исковых требований к обществу «Гриндекс» о взыскании 28 263 818, 37 долларов США отказал. При решении вопроса о компетенции коллегия арбитров установила, что возникший между сторонами спор подпадает под категории споров, которые в соответствии с пунктом 3 статьи 1, статьи 7 Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», пункта 2 § 1 Положения об организационных основах деятельности Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, являющегося Приложением 1 к приказу ТПП РФ от 11.01.2017 № 6, пунктов 1, 2 § 1 Правил арбитража международных коммерческих споров могут быть рассмотрены МКАС при ТПП РФ. Коллегия арбитров пришла к выводу, что из содержания кредит -нот усматривается их прямая связь с контрактными отношениями сторон по поставке субстанций. Арбитражная оговорка распространяется не только на контракт, но и на все дополнительные соглашения и иные договоренности к нему. Иных соглашений сторон относительно

договора). Сроки выполнения работ по договору определяются графиком выполнения работ, но не должны превысить 28.12.2016 (пункт 2.1 договора). Согласно пункту 7.1.1 договора за нарушение согласованных сроков выполнения работ подрядчик уплачивает заказчику неустойку (пени) в размере 0,06 % от общей стоимости работ, не выполненных на момент нарушения, по всем этапам, за каждый день нарушения срока выполнения работ. В пункте 7.1.2 договора стороны установили, что в случае неисполнения подрядчиком обязательств по договору в предусмотренный договором срок к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса о коммерческом кредите . Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом. Дополнительным соглашением от 15.05.2017 №

Довод ответчика, указывающий на недействительность условия договора о коммерческом кредите, также судом рассмотрен и отклонен как необоснованный ввиду следующего. Статьей 823 ГК РФ определено, что договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в виде отсрочки оплаты товаров (коммерческий кредит), если иное не установлено законом. Коммерческий кредит - не самостоятельная сделка, а сделка, связанная с основным договором (поставки, подряда, аренды и т. д.), стороны коммерческого кредита совпадают со сторонами основного договора. Как следует из Договора № 188-ОП от 17.02.2015, обязательство по поставке товара является основным, а об уплате процентов за отсрочку оплаты поставленного товара - акцессорным, т.е. не имеющим самостоятельного, от основного обязательства, существования. Договор поставки № 188-ОП от 17.02.2015 между ООО «Э.П.Ф.» (Поставщик) и ООО «Тамбовагропромхимия» (Покупатель) подписан от имени Поставщика Коммерческим директором ФИО3, действовавшим на основании доверенности от 12.01.2015 № 01. Согласно названной доверенности ФИО3 был уполномочен

силу пункта 4.1 договора цена работ является ориентировочной и в соответствии со сводной ведомостью (приложение №2 к договору) составляет 17 155 180 руб. 19 коп. Согласно пункту 9.1 договора приемка выполненных работ производится получателем с оформлением технического акта сдачи-приемки выполненных работ. Порядок приемки работ согласован сторонами в пунктах 9.13, 9.14 договора. В соответствии с пунктом 4.9 договора в случае получения исполнителем аванса по настоящему договору, предоставление денежных средств, в виде такого аванса признается сторонами коммерческим кредитом . При этом в случае невыполнения исполнителем обязательств по настоящему договору в сроки, установленные в пункте 2.2 настоящего договора, либо их выполнения ненадлежащим образом, исполнитель лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего за

76 коп. в срок до 15.10.2020; - 830 590 руб. 76 коп. в срок до 15.11.2020; - 830 590 руб. 76 коп. в срок до 15.12.2020; - 830 590 руб. 76 коп. в срок до 15.01.2021. В связи с нарушением ответчиком срока возврата суммы коммерческого кредита истцом начислены проценты по статье 395 ГК РФ в сумме 33 619 руб. 96 коп. Согласно пункту 2.4 соглашения в случае нарушения порядка оплаты задолженности, последняя признается сторонами коммерческим кредитом , покупатель обязан вернуть сумму задолженности в полном объеме и уплатить проценты за пользование денежными средствами в размере 12% годовых на основании требования поставщика. В связи с нарушением ответчиком порядка оплаты задолженности истцом начислены проценты за пользование коммерческим кредитом в сумме 166 118 руб. 15 коп. Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 26.02.2021 №26/СМР-21 с требованием оплатить 36 182 руб. 85 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за нарушение срока оплаты

спецификацией и составляет 56 777 937 руб. 16 коп. Окончательный срок выполнения работ по договору установлен сторонами до 31.03.2013. В пункте 2.4. договора предусмотрено, что дата выполнения работ считается с момента подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. В соответствии с пунктом 4.8. договора заказчик производит авансирование исполнителя в размере 80% от цены договора после его подписания и получения средств от государственного заказчика. В случае получения аванса по настоящему договору, предоставление таких средств признается сторонами коммерческим кредитом . При этом в случае невыполнения исполнителем обязательств по договору в сроки, установленные договором, либо их выполнения ненадлежащим образом на сумму аванса начисляются проценты за пользование коммерческим кредитом по действующей на дату их начисления ставке рефинансирования. В силу пункта 8.2. договора в случае просрочки исполнения исполнителем обязательства заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения

и 5.3 договора в совокупности с другими условиями договора, смыслом договора в целом, обоснованно указал, что данными пунктами фактически раскрываются возможные условия, на которых предоставляется отсрочка платежа, которая, в свою очередь, может быть согласована сторонами в соответствующих приложениях к договору. Исследовав представленные кредитором в материалы обособленного спора 358 приложений о согласованных условиях о цене поставки, ее сроке и способе оплаты каждой отгрузки, суд первой инстанции правомерно отметил, что ни в одном из приложений сторонами коммерческий кредит не согласован. Поддерживая выводы суда первой инстанции о несогласованности коммерческого кредита и, как следствие, отсутствия оснований для начисления процентов, суд апелляционной инстанции также считает необходимым отметить следующее. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими

соответствующую цене товара, приходит к выводу о несоответствии данного положения договора правовой природе коммерческого кредита. Более того, как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества – земельного участка, имеющего индивидуально-определенные, а не родовые признаки, - что диспозиции ст. 823 ГК РФ не соответствует. В связи с чем основания для взыскания платы за пользование коммерческим кредитом отсутствуют. Из договора купли-продажи от ***. не следует, что стороны согласовали размер и условия предоставления коммерческого кредита , а право продавца взыскивать с покупателя плату за пользование коммерческим кредитом обусловлено неисполнением покупателем обязанности по оплате товара в предусмотренный договором срок, в связи с чем отношения по коммерческому кредиту между сторонами не возникли. Истцом так же заявлено требование о взыскании договорной неустойки на ***. в размере <данные изъяты> руб. и также о взыскании предусмотренной договором неустойки в размере <данные изъяты>% в день на сумму <данные изъяты> руб. ( то

удобрение Азофоска в количестве 4000 кг по цене 17,5 руб./кг, а покупатель обязуется принять и оплатить соответствующий товар (л.д.9). Согласно п.2 указанного договора стоимость товара составляет 70000 рублей, оплата производится наличным платежом не позднее 01 июня 2017 года. В соответствии с п.5 договора при несвоевременной оплате товара покупатель уплачивает продавцу пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты. Обязательства покупателя по оплате товара, по которым срок исполнения наступил, признаются сторонами коммерческим кредитом . За пользование коммерческим кредитом продавец вправе начислить проценты в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 15 мая 2017 г. между истцом ФИО1 (продавец) и ответчиком ООО «АгроЛенина» (покупатель) был заключен договор купли продажи б/н, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя товар – зерно яровой пшеницы «Сударыня» (элита) в количестве 4700 кг по цене 15 руб./кг, а покупатель обязуется принять и оплатить соответствующий товар (л.д.55). Согласно п.2 указанного

установленных договором. Условия по ассортименту, количеству, цене товара и срокам поставки считаются согласованными сторонами с момента подписания товарной накладной, являющейся неотъемлемой частью договора (п. 1.2 договора поставки). Цена товара устанавливается с учетом НДС. Если данным пунктом не предусмотрена отсрочка оплаты товара, но осуществлена поставка товара без предварительной оплаты, то товар считается отгруженным поставщиком с отсрочкой платежа равной одному дню (п.4.1. договора поставки). Пунктом 4.2 договора поставки предусмотрено, что предоставление отсрочки оплаты товара признается сторонами коммерческим кредитом , выданным поставщиком покупателю. В течение 30 дней с даты передачи партии товара покупателю проценты за пользование коммерческим кредитом не взимаются (льготный период). По истечении льготного периода поставщик вправе требовать от покупателя уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день пользования коммерческим кредитом с начислением процентов до полного погашения задолженности по оплате товара. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу поставщика или на его

был заключен договор поставки №, в соответствии с п. 1.1. которого Поставщик принял на себя обязательство передать в обусловленные договором сроки, закупаемые им строительные и отделочные материалы, а также сопутствующие им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель обязался принять и оплатить товар на условиях, установленных Договором. Пунктом 4.2 договора установлено, что предоставление отсрочки оплаты товара признается сторонами коммерческим кредитом , выданным поставщиком покупателю. В течение 30 дней с даты передачи партии товара покупателю проценты за пользование коммерческим кредитом не взимаются (льготный период). По истечении льготного периода поставщик вправе требовать от покупателя уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 0,5 % от стоимости товара за каждый день пользования коммерческим кредитом, с начислением процентов до полного погашения задолженности по оплате товара. Стороны согласовали, что при просрочке оплаты товара поставщик вправе требовать от покупателя

через представителя по доверенности ФИО5, обратилось в суд с иском к С. о взыскании денежных средств, требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пищевые ингредиенты» (далее - Общество) и ИП С. был заключен договор поставки №. Во исполнение указанного договора Общество поставило С. товар на сумму 14 240,83 руб. По условиям заключенного между сторонами договора, покупатель обязан оплатить поставленный товар не позднее 7 дней с даты его приемки, предоставление отсрочки оплаты товара признается сторонами коммерческим кредитом , выданным Поставщиком Покупателю. В течение 7 дней с момента передачи товара проценты за пользование коммерческим кредитом составляют ноль процентов. По истечении семидневного периода проценты за пользование коммерческим кредитом составляют один процент от суммы за каждый день пользования. С. оплатил поставленный товар на сумму 13 969,63 руб. На основании изложенного, просит взыскать с С. в пользу ООО «Пищевые ингредиенты» проценты за пользование коммерческим кредитом по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 66720,03 руб.,